房屋拆除施工合同案例

房屋拆除施工合同案例合同编号：__________第一条工程概述1.1工程地点：__________1.2工程规模：__________1.3工程内容：__________第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求，对工程进行安全、高效、彻底的拆除施工。2.2施工方应在其拆除施工过程中，遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。2.3施工方应在合同约定的工期内完成工程。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定，向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方进行施工，包括但不限于提供施工所需的场地、水源、电源等。3.3业主应对施工方在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失承担责任。但属于施工方原因造成的，由施工方承担。第四条工程价款及支付4.1双方确认，工程价款为人民币__________元（大写：__________元整）。4.2工程款分两次支付：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付工程总价款的50%；（2）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的50%。4.3施工方开具正规发票。第五条工期5.1双方确认，工程工期为__________天。5.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按照延期天数向业主支付违约金，违约金标准为每日人民币__________元。第六条工程验收6.1工程完成后，施工方应按照相关标准进行自检。自检合格后，通知业主进行验收。6.2业主应在收到通知后七个工作日内进行验收。如业主未按约定时间进行验收，施工方有权要求业主支付违约金，违约金标准为每日人民币__________元。6.3工程验收合格后，双方签署《工程验收单》。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.房屋拆除施工合同2.工程概述3.施工方资质证明4.业主身份证明5.工程验收单6.支付凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定完成工程：未在合同约定的工期内完成工程。2.施工方工程质量不符合约定：施工质量未达到双方约定的标准。3.业主未按约定支付工程款：未在合同约定的时间内支付工程款。4.业主未按约定进行工程验收：未在收到通知后七个工作日内进行验收。5.双方因履行合同发生的其他争议。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有者，拥有房屋拆除的权利。2.乙方：指承担房屋拆除施工的单位或个人。3.工程：指位于特定地点的房屋拆除施工项目。4.工期：指合同约定的房屋拆除施工完成的时间。5.工程价款：指双方约定的房屋拆除施工的费用。6.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：解决办法：按照延期天数向业主支付违约金，违约金标准为每日人民币元。2.工程质量不符合约定：解决办法：要求施工方按照约定标准重新施工，直至符合要求。3.业主未按约定支付工程款：解决办法：催告业主支付工程款，逾期支付的，按照逾期天数加收滞纳金。4.业主未按约定进行工程验收：解决办法：提醒业主按照合同约定进行验收，逾期验收的，施工方有权要求业主支付违约金。5.工程验收不合格：解决办法：要求施工方按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。五、所有应用场景：1.适用于房屋所有者与施工方之间的房屋拆除施工合作。2.适用于施工方具备相关拆除施工资质和经验的情况。3.适用于双方希望通过合同