电力施工合同范本在线

电力施工合同范本在线合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同条款2.1乙方责任2.1.1乙方应按照甲方的要求，按时完成电力工程施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。2.1.2乙方应按照合同约定，对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。2.1.3乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。2.2甲方责任2.2.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款和尾款。2.2.2甲方应提供施工所需的相关手续、资料、场地、设备等，确保乙方正常施工。2.2.3甲方应协助乙方处理施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.3工程进度与质量2.3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。2.3.2乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。2.4工程款支付2.4.1甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价和总价向乙方支付工程款。2.4.2甲方应在乙方提交工程进度报表后15日内支付工程进度款，工程验收合格后支付尾款。2.5违约责任2.5.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。2.5.2违约金计算方式为：违约方应支付的违约金=守约方损失金额×违约方违约程度×10%。2.6争议解决2.6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.7合同的变更、解除和终止2.7.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。2.7.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程的施工，并承担相应费用。2.8保密条款2.8.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。2.8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起五年。2.9其他约定2.9.1双方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。2.9.2双方应积极履行社会责任，关注环境保护，确保施工过程中不对周边环境造成污染。2.9.3双方应尊重劳动者的合法权益，依法为劳动者缴纳社会保险费，提供劳动保护。三、合同的生效、修改和解除3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。3.3合同的修改和解除，应书面签署，并经双方确认。四、合同争议的解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、其他5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术要求3.工程量清单4.工程预算5.施工合同履行过程中所需的相关手续和资料6.工程验收标准和程序7.双方资质证明文件8.法律法规规定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于工期延误违约。2.乙方未按照约定标准完成工程，属于工程质量违约。3.乙方未按照约定支付工程款，属于支付违约。4.甲方未按照约定提供施工所需手续、资料、场地、设备等，属于甲方义务违约。5.双方未按照约定履行保密义务，属于保密违约。6.其他双方约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权益的法律规范总称。3.电力法：是指调整电力生产、输送、分配、使用等过程中的法律规范总称。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.工期延误：是指工程未能在合同约定的时间内完成。6.工程质量：是指工程满足使用目的的各种性能指标。7.保密义务：是指双方在合同履行过程中对获取的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度款支付问题：如甲方延迟支付工程进度款，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照合同约定支付。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，乙方应立即修复，并承担相应费用。3.工期延误问题：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。4.合同变更问题：如双方同意变更合同，应书面签署，并经双方确认。5.保密义务履行问题：双方应严格按照合同约定履行保密义务，如有违约，违约方应承担相应责任。6.其他问题的解决：如在合同履行过程中遇到其他问题，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.电力工程施工合同适用于电力设施的建设、改建、扩建等工程。2.电力工程施工合同适用于各类电压等级的输电线路、变电站、配电站等工程。3.电力工程施工合同适用于电