2025标准版空调安装承包合同

2025标准版空调安装承包合同合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下两方于年月日签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系XX：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就空调安装工程承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：第二条承包范围2.1乙方负责空调安装工程的全部工作，包括但不限于以下内容：（1）空调设备的安装；（2）空调配管、配线的敷设；（3）空调系统调试与检测；（4）空调设备的就位及固定；（5）配合甲方进行验收工作。2.2承包范围如有变动，需经双方协商一致并签署书面补充协议。第三条承包方式3.1承包形式：（如包工包料、包工不包料等）。3.2乙方提供的设备和材料需符合国家相关质量标准，并满足甲方要求。3.3承包费用采用方式计价（如总价包干、单价包干等），总价为人民币元（大写：）。3.4承包费用包含但不限于以下内容：（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金。第四条工期要求4.1总工期：日历天。4.2开工日期：年月日。4.3竣工日期：年月日。4.4施工进度计划：乙方应在合同签订后日内提交详细施工进度计划，经甲方确认后实施。4.5工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付违约金，标准为每日元；（2）因甲方原因或其他不可抗力导致工期延误的，工期顺延，双方协商解决。第五条质量要求5.1工程质量标准：符合《中华人民共和国国家标准》GB/T及其他相关行业标准。5.2乙方需严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。5.3施工过程中，甲方有权对工程进行质量监督和检验，乙方应予以配合。5.4验收标准：工程验收应符合国家相关标准和甲方要求，验收不合格的，乙方应在日内完成整改并积极配合重新验收。第六条安全责任6.1乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并承担施工过程中发生的一切安全事故责任。6.3施工期间，乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境，防止扬尘、噪音污染等对甲方或第三方造成影响。6.4因乙方原因导致的安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。第七条验收与结算7.1工程验收：（1）工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收合格的，双方签署《工程验收合格证书》；（3）验收不合格的，乙方应在规定时间内完成整改并重新申请验收。7.2工程结算：（1）工程验收合格后，乙方向甲方提交结算资料；（2）甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并签署《工程结算书》；（3）结算金额以《工程结算书》为准，甲方应在结算后日内支付剩余工程款。第八条保修服务8.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年。8.2保修内容：（1）因乙方施工质量导致的空调设备或系统故障；（2）乙方提供的材料或设备质量问题。8.3保修响应：乙方应在接到甲方保修通知后小时内到达现场，并在日内完成维修。8.4保修期间，乙方应定期对工程进行回访，确保设备正常运行。第九条双方责任和义务甲方责任和义务：（1）按时提供施工场地和相关施工条件；（2）按合同约定支付工程款；（3）协调乙方与其他施工单位的关系；（4）参与工程验收和质量监督。乙方责任和义务：（1）按合同约定完成工程并保证质量；（2）遵守施工现场的安全管理和文明施工要求；（3）自行承担施工人员的工资和社会保险费用；（4）负责工程竣工后的清理和垃圾清运。第十条其他条款10.1合同变更：需经双方协商一致并签署书面补充协议。10.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除或变更合同。10.3通知与送达：本合同涉及的通知和送达，均以书面形式进行，地址以合同记载为准。10.4合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第十一条违约责任11.1甲方违约：（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日支付违约金元；（2）因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方损失。11.2乙方违约：（1）未按合同约定工期竣工的，每逾期一日支付违约金元；（2）因乙方原因导致工程质量不达标的，乙方应返工并承担相应损失；（3）未按约定提供保修服务的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。第十二条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与份数本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法