![光伏电站施工合同_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/12/25/wKhkGWaPlSGATLebAAEE3-zWUUI726.jpg)
![光伏电站施工合同_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/12/25/wKhkGWaPlSGATLebAAEE3-zWUUI7262.jpg)
![光伏电站施工合同_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/12/25/wKhkGWaPlSGATLebAAEE3-zWUUI7263.jpg)
![光伏电站施工合同_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/12/25/wKhkGWaPlSGATLebAAEE3-zWUUI7264.jpg)
![光伏电站施工合同_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/12/25/wKhkGWaPlSGATLebAAEE3-zWUUI7265.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
光伏电站施工合同合同编号:__________单位名称:________________单位地址:________________联系人:________________联系电话:________________单位名称:________________单位地址:________________联系人:________________联系电话:________________鉴于甲方为光伏电站项目的投资方,乙方为光伏电站项目的施工方,双方为了保证光伏电站工程的顺利进行,明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:________________光伏电站项目1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程投资估算:________________1.5工程质量标准:________________二、合同工期2.1工期总日历天数:________________2.2开工日期:________________2.3竣工日期:________________三、工程内容3.1乙方应按照甲方的要求,完成光伏电站项目的施工,包括但不限于:(1)光伏支架系统的安装;(2)光伏组件的安装;(3)电气设备的安装;(4)电缆的布设;(5)系统的调试和验收。四、合同价格及支付方式4.1双方确认,本合同的合同价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。(1)合同签订后七个工作日内,支付乙方工程款的30%;(2)工程进度达到50%时,支付乙方工程款的30%;(3)工程竣工并验收合格后,支付乙方工程款的40%。五、工程质量及保修5.1乙方应保证工程质量,确保工程达到约定的质量标准。5.2工程验收合格后,乙方应按照合同约定对工程进行保修,保修期自工程验收合格之日起计算,保修期为____年。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为合同总价款的10%。6.2乙方如未能按照约定的工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的0.5%。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且乙方完成保修责任之日终止。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________签订日期:________________一、附件列表:1.光伏电站项目设计文件2.光伏电站施工图3.光伏电站设备清单4.光伏电站施工方案5.光伏电站验收标准6.光伏电站保修条款7.光伏电站施工合同履行时间表8.光伏电站项目投资估算报告9.光伏电站项目批准文件10.光伏电站项目环境影响评估报告二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定的工期完成工程,视为违约。2.乙方工程质量未达到约定的质量标准,视为违约。3.乙方未按照合同约定进行保修,视为违约。4.甲方未按照约定的期限支付工程款,视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工条件,视为违约。6.甲方未按照合同约定提供设计文件或技术资料,视为违约。三、法律名词及解释:1.光伏电站:指利用光伏效应将太阳光能转化为电能的电站。2.施工方:指承担光伏电站施工任务的单位。3.投资方:指对光伏电站项目进行投资的单位或个人。4.合同工期:指合同约定的光伏电站工程施工完成的时间。5.工程质量:指光伏电站工程满足合同约定的技术要求、使用功能和质量标准。6.保修:指乙方对光伏电站工程在保修期内承担维修、更换部件的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到施工进度延误:协商调整施工计划,必要时追加合同价款。2.遇到施工质量问题:立即停工整改,重新验收,必要时解除合同。3.遇到设计变更:及时调整合同内容,重新签订补充协议。4.遇到投资增加:双方协商增加投资,调整合同价款。5.遇到政策调整:按照新的政策要求调整合同内容和工程实施。6.遇到不可抗力:根据不可抗力情况暂停或终止合同执行,协商解决。五、所有应用场景:1.甲方为光伏电站项目投资方,乙方为施工方时使用。2.甲方为政府或管理机构,乙方为光伏电站施工企业时使用。3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 空气动力学仿真技术:流固耦合:船舶与海洋结构物流固耦合分析
- 空气动力学方程:状态方程:状态方程的物理意义
- 中职教育三年级全学期文化艺术《玉雕工艺技艺》教学课件
- 校外教育资源开发与利用计划
- 物业管理劳务外包服务方案
- 全国职业院校技能大赛中职(护理技能赛项)考试题库-6急救护理部分
- 第七届申沃杯上海公交驾驶员节能技术大赛理论考试题库(含答案)
- 2024年全国职业院校技能大赛中职组(短视频制作赛项)考试题库-下(多选、判断题)
- 浙江省金华2024年七年级上学期语文月考试卷(附参考答案)
- 中班教案爱的感觉课件设计
- 次氯酸钠投加操作规程
- 项目8国际营销分销策略
- 地铁机电装修工程指南课件
- 人才库登记表
- 《函数的奇偶性》评价反思
- 质量管理体系文件发布及运行规范要求
- 书法的章法课件
- 油液清洁度重点标准
- 肟菌酯的生产工艺设计
- (精选word)密封条模
- 汽车4S店申请书
评论
0/150
提交评论