建设工程施工合同港口2(2024版)

编号：__________建设工程施工合同(港口2(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同(港口2(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2合同术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章：工程进度4.1工程开工4.2工程进度计划4.3工程延期4.4工程暂停与复工第五章：工程质量5.1工程质量标准5.2质量监督与检查5.3工程质量问题处理5.4工程验收第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收6.4材料与设备保管与使用第七章：施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章：知识产权与保密8.1知识产权保护8.2保密义务第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章：合同的终止与结算12.1合同终止12.2结算方式12.3结算时间第十三章：其他约定13.1保险13.2不可抗力13.3附则第十四章：附件14.1合同附件14.2相关文件合同编号：港口2(2024版)建设工程施工合同第一章：合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________（甲方全称）乙方：__________（乙方全称）1.2合同术语定义工程：指本合同约定的港口建设工程项目，具体包括但不限于__________（具体工程内容）。合同履行期：自合同签字之日起至工程验收合格之日止。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：__________（工程全称）工程编号：__________2.2工程地点工程位于__________（具体位置），四至为：__________（具体描述）。2.3工程规模工程总占地面积约为__________平方米，总建筑面积约为__________平方米。2.4工程内容本工程内容包括：__________（具体工程内容），包括但不限于土建、安装、装修等。第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价人民币__________元整（大写：__________元整），币种为人民币。3.2价格调整价格调整方式如下：__________（具体价格调整方式）。3.3支付方式支付方式为：__________（支付方式，如银行转账、现金等）。3.4发票开具乙方应按照甲方要求开具正规发票。第四章：工程进度4.1工程开工工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。4.2工程进度计划工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。4.3工程延期工程延期需提前__________天书面通知甲方，并经甲方同意。4.4工程暂停与复工工程暂停与复工的条件和程序如下：__________（具体描述）。第五章：工程质量5.1工程质量标准本工程质量标准执行__________（标准名称），包括但不限于__________（具体质量要求）。5.2质量监督与检查乙方应接受甲方及相关部门的质量监督与检查。5.3工程质量问题处理工程质量问题处理程序如下：__________（具体描述）。5.4工程验收工程验收标准及程序如下：__________（具体描述）。第六章：材料与设备6.1材料供应材料供应责任及供应方式如下：__________（具体描述）。6.2设备供应设备供应责任及供应方式如下：__________（具体描述）。6.3材料与设备验收材料与设备验收标准及程序如下：__________（具体描述）。6.4材料与设备保管与使用乙方应对提供的材料与设备进行妥善保管与使用，确保工程顺利进行。第七章：施工安全与环保7.1安全生产责任乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保不发生安全事故。7.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保护施工现场人员及财产的安全。7.3环保要求乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护。7.4安全事故处理安全事故处理程序如下：__________（具体描述）。第八章：知识产权与保密8.1知识产权保护乙方应保证其施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权事件，由乙方承担全部责任。8.2保密义务乙方应对甲方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第九章：违约责任9.1违约行为违约行为包括但不限于：未能按合同约定完成工程、工程质量不符合约定等。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式按照合同约定或者双方协商确定。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁如选择仲裁，仲裁地点为__________（具体地点），仲裁机构为__________（具体机构）。10.3诉讼如选择诉讼，诉讼地点为__________（具体地点），适用法律为__________（具体法律）。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更合同变更需双方协商一致，并书面确认。11.2合同解除合同解除条件及程序如下：__________（具体描述）。第十二章：合同的终止与结算12.1合同终止合同终止条件及程序如下：__________（具体描述）。12.2结算方式结算方式如下：__________（具体结算方式）。12.3结算时间结算时间如下：__________（具体结算时间）。第十三章：其他约定13.1保险乙方应购买并维持必要的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。13.2不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，并根据情况部分或全部免除责任。13.3附则本合同的附件如下：__________（具体附件名称）。第十四章：附件14.1合同附件附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：材料设备清单附件五：安全防护措施方案附件六：环保措施方案14.2相关文件相关文件包括但不限于：__________（具体相关文件名称）。（合同方签字处）甲方（签字）：__________日期：__________乙方（签字）：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程变更管理1.1甲方有权根据工程实际情况对工程内容、规模、质量标准等进行变更。1.2甲方提出工程变更时，乙方应立即进行评估，并在收到变更通知后的__________天内向甲方提交变更评估报告。1.3变更评估报告应包括变更对工程进度、价格、质量等方面的影响分析及建议。1.4甲方应在收到乙方提交的变更评估报告后的__________天内决定是否采纳变更建议。1.5变更决定一经作出，乙方应按照甲方的要求及时调整施工计划和资源配置。附加条款二：工程进度管理2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。2.2乙方应按照审批通过的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。2.3甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，乙方应予以配合。2.4若乙方因自身原因导致工程进度严重滞后，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。附加条款三：工程质量保障3.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应建立健全质量管理体系，并进行定期自检和甲方检查。3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。3.4若乙方施工的工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或重新施工，相关费用由乙方承担。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：材料设备供应4.1乙方应按照合同约定的标准和数量供应材料和设备。4.2乙方应对供应的材料和设备质量负责，确保其符合合同要求。4.3甲方有权对乙方供应的材料和设备进行检验，乙方应予以配合。4.4若乙方供应的材料和设备不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或赔偿。附加条款五：施工安全管理5.1乙方应全面负责施工过程中的安全生产，确保不发生安全事故。5.2乙方应制定并落实施工安全防护措施，保护施工现场人员及财产的安全。5.3甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，乙方应予以配合。5.4若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。附加条款六：知识产权保护6.1乙方应保证其施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权事件，由乙方承担全部责任。6.2乙方应确保其施工过程中使用的技术和方法不侵犯他人的知识产权。6.3乙方应书面承诺在施工过程中遵守相关法律法规，保护甲方的知识产权。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：第三方中介服务7.1甲方和乙方同意引入第三方中介机构进行合同管理、质量监督等相关服务。7.2第三方中介机构的选定应经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。7.3第三方中介机构应按照甲乙双方的约定提供服务，并接受甲乙双方的监督。7.4第三方中介机构的费用由甲乙双方按照约定的方式承担。附加条款八：争议解决8.1甲方、乙方和第三方中介机构应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2若协商不成，任何一方均有权选择仲裁或诉讼解决争议。8.3仲裁或诉讼的地点、机构、适用法律等按照双方在合同中的约定执行。附加条款九：保密义务9.1甲方、乙方和第三方中介机构应对合同内容及相关的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。9.2甲方、乙方和第三方中介机构应签订保密协议，明确保密义务和保密期限。附加条款十：合同终止和解除10.1合同终止和解除的条件及程序按照合同约定执行。10.2合同终止和解除后，甲方、乙方和第三方中介机构应按照约定办理相关手续，并互相配合完成交接。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.材料设备清单5.安全防护措施方案6.环保措施方案7.保险单据8.第三方中介机构协议9.保密协议10.施工进度计划11.质量管理体系文件12.安全生产管理制度13.知识产权保护承诺书14.争议解决机构协议二、违约行为及认定：1.未能按合同约定完成工程：指工程进度严重滞后，未达到合同约定的竣工日期。2.工程质量不符合约定：指工程质量未达到合同约定的质量标准。3.材料设备供应不符合要求：指供应的材料设备不符合合同约定的标准或数量。4.施工安全问题：指在施工过程中发生的安全事故或安全问题。5.侵犯知识产权：指在施工过程中侵犯他人知识产权的行为。6.未能履行保密义务：指违反保密协议，泄露合同内容及相关商业秘密。7.未能按约定时间完成变更：指未能在合同约定的时间内完成工程变更。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应当支付给对方的一定金额。3.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的权利。4.保密义务：指合同各方对合同内容及相关商业秘密的保密义务。5.仲裁：指由双方同意的仲裁机构进行争议解决的机制。6.诉讼：指通过法院诉讼程序解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，制定补救措施，必要时协商调整合同竣工日期。2.工程质量问题：立即停工整改，查明原因，必要时更换不符合要求的材料设备。3.材料设备供应问题：与供应商沟通，协商解决供应问题，必要时寻求替代供应商。4.施工安全问题：加强安全监管，落实安全措施，及时处理安全事故。5.知识产权侵权：停止侵权行为，赔偿损失，签订知识产权