旅游景区施工合同范本(2024版)

编号：__________旅游景区施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

旅游景区施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（旅游景区）1.2乙方（施工单位）1.3丙方（监理单位）1.4术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工付款3.6质量保证金第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五章：施工质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量问题处理第六章：施工安全6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料验收7.4设备安装验收第八章：知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：合同的效力与附则12.1合同生效条件12.2合同的生效时间12.3合同的续约12.4合同的废止第十三章：附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3施工方案13.4验收标准第十四章：其他约定14.1保密条款14.2广告宣传14.3合作开发14.4关联企业间的协作14.5其他补充条款合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（旅游景区）：指_________，根据《中华人民共和国旅游法》和《旅游景区质量等级评定管理办法》等相关法律法规，具备法人资格并拥有旅游景区所有权或经营管理权的单位。1.2乙方（施工单位）：指_________，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，具备法人资格，具备相应施工资质，并承担本合同工程建设的单位。1.3丙方（监理单位）：指_________，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，具备法人资格，具备相应监理资质，负责对乙方施工过程进行监督管理的单位。1.4术语定义：（1）旅游景区：指具有参观、游览、休闲、度假、娱乐等功能，具备相应旅游设施，对外界开放的区域。（2）施工单位：指承担建筑工程、安装工程、装修工程、园林景观工程等施工任务的单位。（3）监理单位：指对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现的专业单位。第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：_________2.5工程预算：_________第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：_________元，币种为_________。3.2价格调整：（1）材料价格波动：如工程所需材料价格波动超过_________%，则双方协商调整合同价格。（2）政策性调整：如国家政策、法律法规等导致工程费用发生变动，双方协商调整合同价格。3.3支付方式：_________3.4进度付款：按照工程进度，甲方按约定的付款比例支付乙方工程进度款。具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。3.5竣工付款：工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款扣除质量保证金后的剩余款项。3.6质量保证金：甲方在支付竣工款时扣除合同总价_________%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，甲方一次性退还乙方。第四章：合同工期4.1工期要求：_________4.2工期延误：（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。（2）如非乙方原因导致工期延误，双方协商解决。4.3工期提前：如乙方提前完成工程，经甲方确认，甲方按专用条款约定给予奖励。第五章：施工质量标准5.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量检验：乙方应按约定时间节点向甲方和丙方提交工程质量检验报告，甲方和丙方进行验收。5.3质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方负责修复，并承担相应责任。第六章：施工安全6.1安全责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规、甲方要求进行施工，确保施工现场安全。6.2安全措施：乙方应制定施工现场安全管理制度，配备专职安全员，定期进行安全检查。6.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按国家法律法规和甲方要求处理。第八章：知识产权保护8.1知识产权归属：工程设计、施工图纸、技术说明书等成果的知识产权归甲方所有。乙方和丙方未经甲方书面同意，不得对外公开、使用或转让。8.2侵权责任：如乙方施工过程中侵犯第三方知识产权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第九章：违约责任9.1甲方违约：（1）未按约定时间支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的_________%。（2）未按约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程延期，应承担相应责任。9.2乙方违约：（1）未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_________%。（2）工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并支付甲方因此造成的损失。9.3丙方违约：（1）未按约定履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等问题，应承担相应责任。（2）未按约定时间提供监理报告，应支付甲方违约金，违约金为应付款项的_________%。第十章：争议解决（1）仲裁：向_________仲裁委员会申请仲裁。（2）诉讼：向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容以书面形式签订补充协议。11.2合同解除：（1）双方协商一致解除合同，应签订解除协议。（2）如因乙方原因导致合同解除，乙方应支付甲方违约金，并赔偿因此造成的损失。11.3合同终止：合同到期或者双方约定终止合同，本合同即告终止。第十二章：合同的效力与附则12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的生效时间：本合同自签字盖章之日起生效。12.3合同的续约：合同到期前，双方可协商续约。12.4合同的废止：双方协商一致，可以废止合同。废止合同应当签订废止协议。第十三章：附件13.1施工图纸：见附件一。13.2技术说明书：见附件二。13.3施工方案：见附件三。13.4验收标准：见附件四。第十四章：其他约定14.1保密条款：双方对合同内容、商业秘密等予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2广告宣传：乙方在甲方同意的情况下，可以使用甲方名称及工程形象进行广告宣传。14.3合作开发：双方可就后续合作进行协商，签订相关合作协议。14.4关联企业间的协作：如甲方为乙方关联企业，双方可就协作事项签订相关协议。14.5其他补充条款：见附件五。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未经甲方同意自行更换供应商，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的_________%。1.2变更工程内容：甲方有权根据实际情况变更工程内容。如甲方提出变更，乙方应按照甲方要求进行调整。因变更导致合同价款增减的，双方协商调整合同价格。1.3工程进度调整：甲方有权根据实际情况调整工程进度。如甲方提出调整，乙方应按照甲方要求进行调整。因进度调整导致工程延期或提前完成的，双方协商解决。1.4质量控制：甲方有权对工程质量进行监督和控制。乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。1.5工程验收：甲方有权对工程进行验收。工程验收不合格的，乙方应负责修复，并承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购材料：乙方有权自主选择工程所需材料供应商，但需保证材料质量符合甲方要求。如乙方采购的材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复。2.2技术创新：乙方有权在施工过程中采用新技术、新工艺、新材料。但需事先向甲方报告，并经甲方同意。如甲方不同意，乙方应按照甲方要求进行施工。2.3工程变更：如乙方在施工过程中发现工程实际情况与合同约定不符，乙方有权向甲方提出变更申请。甲方同意变更的，双方协商调整合同价格。2.4工期延误赔偿：如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_________%。2.5工程保修：工程验收合格后，乙方应按照约定提供保修服务。如乙方未能履行保修义务，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的履行。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，甲方有权要求中介退还部分或全部中介费用。3.3第三方中介保密义务：第三方中介对合同内容、商业秘密等予以保密，未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。如中介违反保密义务，甲方、乙方有权要求中介承担违约责任。3.4第三方中介违约处理：如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，甲方、乙方有权解除与中介的合同，并要求中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：施工图纸附件二：技术说明书附件三：施工方案附件四：验收标准附件五：其他补充条款二、违约行为及认定：2.1甲方违约行为及认定：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工场地、材料、设备等未按约定履行合同义务，导致工程延期或提前完成2.2乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定未按约定使用材料供应商未经甲方同意自行更换供应商2.3丙方违约行为及认定：未按约定履行监理职责未按约定时间提供监理报告未按约定执行监理职责，导致工程质量、安全、进度等问题三、法律名词及解释：3.1合同违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.2违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。3.3工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。3.4工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：4.1工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等。解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期变更协议。4.2工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：乙方负责修复，支付赔偿金，必要时更换材料或重新施工。4.3付款纠纷：原因：甲方延迟付款、乙方未按约定时间提供发票等。解决办法：双方协商解决，必要时聘请专业机构进行审计。4.4合同纠纷：原因：双方对合同条款理解不一致、合同约