一级造价工程师《造价管理》2024年山西省忻州市原平市深度自测卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年山西省忻州市原平市深度自测卷第1题：单选题(本题1分)某公司发行面值为2000万元的8年期债券，票面利率为12%，发行费用率为4%，发行价格2300万元，公司所得税税率为25%，则该债券成本率为（）。A.7.5%B.8.15%C.10.25%D.13.36%第2题：单选题(本题1分)在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是（）。A.利息备付率和净现值率B.总投资利润率和净年值率C.内部收益率和自有资金利润率D.投资收益率和偿债备付率第3题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人第4题：单选题(本题1分)等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等第5题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，除专用合同条款另有约定外，下列说法中正确的是（）。A.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起60天内发出开始工作通知的，承包人有权解除合同B.承包人应在受到预付款的同时向发包人提交预付款保函，保函的金额应与预付款金额相同，保函的金额应保持不变C.监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后28天内完成审核D.监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作第6题：单选题(本题1分)价值工程应用中，功能整理的主要任务是（）。A.将功能系统化B.计量功能C.定义功能D.建立功能系统图第7题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第8题：单选题(本题1分)用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。A.投资者的出资额B.项目资本金C.投资者经营成本D.项目投资额第9题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法第10题：单选题(本题1分)下列关于IRR的说法错误的是（）。A.使净现值为零的折现率是IRRB.IRR反映项目尚未回收资金的获利能力C.常规投资项目的IRR是唯一的D.内部收益率计算简便，而且受外部参数影响第11题：单选题(本题1分)关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D.Partnering协议不是法律意义上的合同第12题：单选题(本题1分)下列施工图预算审查方法中，审查质量高，但审查工作量大、时间相对较长的是（）。A.对比审查法B.全面审查法C.分组计算审查法D.标准预算审查法第13题：单选题(本题1分)下列关于标底和投标限价的说法中，正确的是（）。A.关系到公共利益、安全的都需要编制标底B.以接近标底为中标条件C.设置最低投标限价作为否决投标的条件D.招标人自行决定是否编制标底第14题：单选题(本题1分)下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大B.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小第15题：单选题(本题1分)法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。A.该代理行为一律无效B.该代理行为一律有效C.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为无效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为有效第16题：单选题(本题1分)某工程施工至2019年12月底，已完工程计划费用5000万元，拟完工程计划费用4000万元，已完工程实际费用为4500万元，则此时该工程的进度绩效指数SPI为（）。A.1.04B.1.10C.1.11D.1.25第17题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（）.A.直方图法B.鱼刺图法C.控制图法D.S曲线法第18题：单选题(本题1分)《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任第19题：单选题(本题1分)二级造价工程师执业工作内容（）。A.编制项目投资估算B.审核工程量清单C.核算工程结算价款D.编制招标控制价第20题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第21题：单选题(本题1分)福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权第22题：单选题(本题1分)下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。A.组织开标会议B.编制投标文件C.进行市场调研D.签订施工合同第23题：单选题(本题1分)根据民法典合同篇的相关规定。合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（）执行。A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价第24题：单选题(本题1分)建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位第25题：单选题(本题1分)根据国务院项目资本金制度，下列项目中，项目资本金占项目总投资最低比例的规定值最小的是（）。A.钢铁项目B.水泥项目C.煤炭项目D.电力项目第26题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第27题：单选题(本题1分)技术方案经济效果评价中，关于增值税的说法，错误的有（）。A.增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担B.增值税关系到纳税人的经营成本和经营利润C.销项税额应向买方收取D.进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务，支付或负担的增值税额第28题：单选题(本题1分)在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的（），为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。A.单位B.单位法人C.个人D.单位和个人第29题：单选题(本题1分)某建设单位2011年3月5日申请办理施工许可证，施工许可证载明的时间是同年5月7日，6月10日办证机关电话通知前来领证，6月17日建设单位领了施工许可证，施工许可证有效期从（）开始计算。A.2011年3月5日B.2011年5月7日C.2011年6月10日D.2011年6月17日第30题：单选题(本题1分)构成FIDIC合同文件的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件解释的优先顺序为（）。A.①合同协议书；②中标函；③投标书；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸B.①中标函；②合同协议书；③投标书；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸C.①合同协议书；②中标函；③投标书；④通用条件；⑤专用条件；⑥规范；⑦图纸D.①合同协议书；②投标书；③中标函；④专用条件；⑤通用条件；⑥规范；⑦图纸第31题：单选题(本题1分)下列不能体现工程寿命周期成本分析法的局限性的是（）。A.假定项目方案有确定的寿命周期B.在项目早期进行评价的准确性难以保证C.工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目D.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素第32题：单选题(本题1分)某企业年初从银行借款600万元，年利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度应支付利息（）万元。A.15B.16C.12D.10第33题：单选题(本题1分)限额设计的关键是（）。A.投资决策阶段B.初步设计阶段C.施工图设计阶段D.实施阶段第34题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率为10%，计息周期为月，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%第35题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的经济措施是（）。A.深入技术领域研究节约投资的可能性B.严格审查施工组织设计C.采取对节约投资的有力奖励措施D.明确造价控制者及其任务第36题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60第37题：单选题(本题1分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程第38题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃使用资金所得的补偿第39题：单选题(本题1分)建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.10B.15C.30D.60第40题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）。A.成本加百分比酬金合同B.单价全同C.目标成本加奖罚合同D.总价合同第41题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第42题：单选题(本题1分)关于partnering模式的说法，正确的是（）。A.partnering协议是建设单位与承包单位之间的协议B.partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.partnering模式特别强调工程参建方基层人员的参与D.partnering协议不是法律意义上的合同第43题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条，工期是（）天。A.1，19B.2，15C.3，19D.4,15第44题：单选题(本题1分)生产性建设项目总投资由（）两部分组成。A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资第45题：单选题(本题1分)关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数第46题：单选题(本题1分)某技术方案建设投资为1300万元，该技术方案经营期为18年，经营期每年总成本费用为300万元，折旧费和摊销费占总成本费用的20%，若直接将总成本费用列入技术方案投资现金流量表的现金流出，则会多计现金流出量合计（）。A.300万元B.600万元C.1080万元D.1300万元第47题：单选题(本题1分)年数总和法的折旧基数是（）。A.固定资产原值B.固定资产原值-预计净残值C.账面净值D.固定资产重估价值第48题：单选题(本题1分)某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（）天。A.14B.15C.16D.17第49题：单选题(本题1分)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用第50题：单选题(本题1分)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设行政主管部门第51题：单选题(本题1分)下列对于设计单位责任义务描述正确的是（）。A.设计单位可以就建筑材料指定生产厂、供应商B.设计单位可以就专用设备指定生产厂、供应商C.设计单位可以就工艺生产线指定生产厂、供应商D.设计单位不得指定生产厂、供应商第52题：单选题(本题1分)根据《建筑法》的规定，下列有关建筑安全生产管理的说法中，错误的是（）。A.建筑安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针B.对专业性较强的工程项目，施工企业应当编制专项安全施工组织设计C.实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案第53题：单选题(本题1分)在计算质量保证金预留时应考虑的因素有（）。A.预付款支付与扣回B.保修期限C.缺陷责任期D.合同约定质保金和比例第54题：单选题(本题1分)在线完成对工程变更的处理，属于基于互联网的工程项目信息平台功能的（）功能A.项目通信与协同工作B.文档管理C.工作流管理D.拓展第55题：单选题(本题1分)建设工程最典型的价格形式是（）。A.业主方估算的全部固定资产投资B.承发包双方共同认可的承发包价格C.经政府投资主管部门审批的设计概算D.建设单位编制的工程竣工决算价格第56题：单选题(本题1分)下列财务评价指标中，可用来判断项目偿债能力的是（）。A.财务内部收益率B.流动比率C.总投资收益率D.项目资本金净利润率第57题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和流水节拍第58题：单选题(本题1分)在邀请招标中，被邀请的对象最少不应少于（）家。A.2B.3C.5D.10第59题：单选题(本题1分)企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.非公益性赞助支出D.税收滞纳金第60题：单选题(本题1分)对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是（）。A.土方开挖工程B.砖砌体工程C.地下防水工程D.土方回填工程第61题：多选题(本题2分)工程项目策划技术方案比选时，其比选方法中现代方法包括()。A.目标规划法B.层次分析法C.经济计算法D.模糊数学综合评价法E.灰色理论分析法第62题：多选题(本题2分)按现行规定，建设项目静态投资包括（）。A.基本预备费B.因工程量误差引起的造价增长值C.施工机械租赁费D.涨价预备费E.建设期贷款利息第63题：多选题(本题2分)根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术档案和施工管理资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划第64题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款.进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的第65题：多选题(本题2分)根据《价格法》，在制定关系群众利益的（）时，政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格第66题：多选题(本题2分)关于施工标段划分的说法，正确的有（）。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置第67题：多选题(本题2分)下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.受自然地域环境限制，仅有几家投标人满足条件的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的第68题：多选题(本题2分)在工程经济学中，利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，它是指（）。A.占用资金所付的代价B.放弃现期消费所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得的补偿D.资金的一种机会成本E.高于社会平均利润率的利润第69题：多选题(本题2分)当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工作有（）。A.持续时间长的工作B.紧后工作较多的工作C.对质量和安全影响不大的工作D.所需增加的费用最少的工作E.有充足备用资源的工作第70题：多选题(本题2分)建设单位质量管理条例规定，隐蔽工程隐蔽前，应通知（）。A.建设单位B.建设工程质量监督机构C.工人D.设计单位E.分包单位第71题：多选题(本题2分)价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（）。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审批第72题：多选题(本题2分)与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.速度快、成本较低E.债券发行费用较低，其利息允许在所得税前支付第73题：多选题(本题2分)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额第74题：多选题(本题2分)在下列费用偏差的纠正措施中，属于组织措施的有（）。A.改善费用控制工作的流程B.加强索赔管理C.明确各级费用控制人员的任务D.施工进度计划的协调性E.落实费用控制的组织机构和人员第75题：多选题(本题2分)某工程双代号网络计划如下图，则下列说法正确的是（）。A.E工作的自由时差为2B.存在两条关键线路C.A工作和B工作是平行工作D.E工作的总时差等于自由时差E.H工作的总时差为1第76题：多选题(本题2分)建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.相邻施工过程的流水步距均相等B.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上能够连续作业E.专业工作队数大于施工过程数第77题：多选题(本题2分)费用偏差的纠正措施通常包括（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.合同措施第78题：多选题(本题2分)对于非政府投资项目，投资者自行确定基准收益率的基础有（）。A.资金成本B.存款利率C.投资机会成本D.通货膨胀E.投资风险第79题：多选题(本题2分)建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有（）。A.重置B.修复C.返还保险费D.延长保险期限E.赔付修理费用第80题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务采购的情形有（）。A.只能从唯一供应商处采购B.不能事先计算出价格总额C.货源充足且价格变化幅度小D.采用招标所需时间无法满足用户紧急需要E.不能事先确定详细规格或者具体要求

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：债券成本率计算公式：。式中，KB表示债券成本率；B表示债券筹资额；I_t表示债券年利息；T表示公司所得税税率；f表示筹资费费率（即筹资费占筹资资金总额的比率）。K_B=2000*12%*(1-25%)/[2300*(1-4%)]=8.15%。2、【正确答案】：D【试题解析】：根据是否考虑资金时间价值，投资方案经济效果评价指标可分为静态评价指标和动态评价指标，还可以分为时间性指标、价值性指标和比率性指标。其中静态评价指标包括投资收益率、静态投资回收期和偿债能力指标。偿债能力指标又包括借款偿还期、偿债备付率和利息备付率。投资收益率、偿债备付率和利息备付率属于静态比率性指标；净现值率、净年值率和内部收益率均属于动态比率指标。见教材第二章第二节P50。【考核要点】经济效果评价指标体系。3、【正确答案】：B【试题解析】：施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批4、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110~P114知识点：非节奏流水施工。等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是专业工作队数等于施工过程数。5、【正确答案】：D【试题解析】：A项，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。B项，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。C项，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P207知识点：功能的系统分析。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。7、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。8、【正确答案】：A【试题解析】：投资各方现金流量表是以投资者的出资额作为计算基础，计算投资各方财务内部收益率。9、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工成本分析。因素分析法。又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。10、【正确答案】：D【试题解析】：内部收益率法计算烦锁，但能反映投资过程的收益程度，而内部收益率的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流量。11、【正确答案】：D【试题解析】：A项，Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位之间的协议，而需要工程建设参与各方共同签署。B项，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用。C项，Partnering模式高层管理的参与。12、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P312本题考查的是设计阶段造价管理。全面审查法，又称逐项审查法，是指按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行全部审查。其优点是全面、细致，审查的质量高；缺点是工作量大，审查时间较长。13、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35-41招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。14、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：影响资金等值的因素。投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小。选项A错误，收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越小；选项B错误，收益获得的时间越早、数额越大，其现值越大；选项C错误，投资支出的时间越早、数额越小，其现值越小。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P48知识点：合同效力。法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效。16、【正确答案】：D【试题解析】：进度绩效指数（sPI）=已完工程计划费用（BCWP）/拟完工程计划费用（????????），即5000/4000=1.2517、【正确答案】：A【试题解析】：直方图又叫频数分布直方图。它以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。18、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：建设工程安全生产管理条例。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。选项A应为施工单位的责任。19、【正确答案】：D【试题解析】：二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作：（1）建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制；（2）建设工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制；（3）建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。20、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润21、【正确答案】：C【试题解析】：福费廷是专门的代理融资技术。其本质是以信贷方式融资。不是债券和租赁等负债方式，也不是转移股权的资本金方式。22、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工招标程序。选项A属于开标、评标与授标阶段招标人工作；选项B属于递交和接受投标文件阶段投标人工作；选项C属于招标准备阶段投标人工作。23、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：合同履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。24、【正确答案】：D【试题解析】：建设工程施工许可证应当由建设单位申请领取。25、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P227-230本题考查项目资本金比例26、【正确答案】：D【试题解析】：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。27、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P261知识点：增值税、城建税及附加。选项B：增值税是价外税，纳税人缴税，最终由消费者承担，因此与纳税人的经营成本和经营利润无关；增值税税额不影响经营成本和经营利润，不在利润表中予以体现，其实质是代税务机关收取的税费。28、【正确答案】：D【试题解析】：在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的单位和个人，为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P21知识点：建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P328知识点：国际工程施工合同示范文本。构成FIDIC合同文件的各个组成部分应能互相说明、互相补充，合同文件解释的优先顺序如下：合同协议书；中标函；投标书；专用条件；通用条件；规范；图纸；资料表和构成合同组成部分的其他文件。31、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P225～226知识点：工程寿命周期成本分析方法。工程寿命周期成本分析法的局限性：（1）假定项目方案有确定的寿命周期；（2）在项目早期进行评价的准确性难以保证；（3）工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目。32、【正确答案】：A【试题解析】：月利率=10%/4=2.5%，则每月应支付利息=600万元×2.5%=15万元。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P306知识点：限额设计。投资决策阶段是限额设计的关键34、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P161本题考查的是名义利率和有有效利率。有效利率=（1+10%/12）12-1=10.47%。35、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P7从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审查各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施。36、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程造价咨询管理。工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。37、【正确答案】：C【试题解析】：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。选项ABD属于子分部过程。38、【正确答案】：D【试题解析】：在在工程经济分析中，利息是指占用资金所付的代价或者是放弃现期消费所得的补偿。39、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。40、【正确答案】：A【试题解析】：建设单位造价控制难度最大的是成本加百分比酬金合同，造价控制最容易的是总价合同。41、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：合同订立。有下列情形之一的，要约失效：（1）要约被拒绝；（2）要约被依法撤销；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。42、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P79知识点：工程项目发承包模式。选项A错误，Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位之间的协议，而需要工程建设参与各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等；选项B错误，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM承包模式等；选项C错误，由于Partnering模式需要参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此，髙层管理者的认同、支持和决策是关键因素。43、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是网络计划时间参数计算。关键线路为①→③→⑤→⑦，工期19天44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。45、【正确答案】：B【试题解析】：资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。46、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P304～305知识点：工程项目经济评价报表的编制。300×20%×18=1080万元。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是成本核算。年数总额法，是指以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基数，按照逐年递减的折旧率计提折旧的一种方法。48、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P114~115知识点：非节奏流水施工。首先求取流水步距，用累加数列错位相减取大差法求得，前两个施工过程的流水步距为3天；同理，第二个和第三个施工过程的流水步距为5天。T=3+5+9=17（天）。49、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。50、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P97知识点：工程项目施工组织设计。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。51、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P25知识点：建筑工程质量管理条例。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。52、【正确答案】：D【试题解析】：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案，或者建设单位应当在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。53、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P363本题考查的是工程质量保证金预留与返还。发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：（1）保证金预留、返还方式；（2）保证金预留比例、期限；（3）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；（4）缺陷责任期的期限及计算方式；（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；（7）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。54、【正确答案】：C【试题解析】：工作流管理是对项目工作流程的支持，包括在线完成信息请求、工程变更、提交请求及原始记录审批等，并对处理情况进行跟踪统计。55、【正确答案】：B【试题解析】：市场交易的角度分析，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承包发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格或建设工程总价格。56、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目财务分析。财务评价判断参数主要包括下列判断项目盈利能力的参数和判断项目偿债能力的参数：判断项目盈利能力的参数主要包括财务内部收益率、总投资收益率、项目资本金净利润率等指标的基准值或参考值。判断项目偿债能力的参数主要包括利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。57、【正确答案】：A【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5家~10家为宜，最少不应少于3家。59、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：企业所得税。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。60、【正确答案】：C【试题解析】：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将其划分为若干子分部工程。例如，地基与基础分部工程又可细分为无支护土方、有支护土方、地基与基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢（管）混凝土、钢结构等子分部工程。注意比较单项工程、.单位工程、分项工程的组成。见教材第四章第一节P184。【考核要点】工程项目的组成。61、【正确答案】：ABDE【试题解析】：现代方法主要包括目标规划法、层次分析法、模糊数学综合评价法、灰色理论分析法和人工神经网络法。62、【正确答案】：ABC【试题解析】：DE都属于动态投资。63、【正确答案】：BCD【试题解析】：2021教材P24建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收；建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。64、【正确答案】：ABCD【试题解析】：本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》中的合同条款。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人按合同约定提供的基准资料错误；（6）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。65、【正确答案】：ABC【试题解析】：政府应当依据有关商品或者服务的