新荣花园别墅群给水排水工程总包合同

新荣花园别墅群给水排水工程总包合同《篇一》合同编号：XRGY-GSRD-2024-0001甲方（业主）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（承包商）：某某建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就新荣花园别墅群给水排水工程的总包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：新荣花园别墅群给水排水工程1.2工程地点：_______省_______市_______区新荣花园别墅群1.3工程内容：包括但不限于给水管道、排水管道、污水处理设施等的设计、采购、施工、验收、保修等。二、合同金额2.1本工程总包合同金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。三、合同工期3.1工程计划开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程计划竣工日期：_______年_______月_______日。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务（1）负责办理工程所需的各种审批手续，施工场地。（2）按照合同约定支付工程进度款和结算款。（3）施工所需的水、电、通讯等基础设施。（4）协调解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。4.2乙方权利和义务（1）严格按照国家法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工。（2）确保工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。（3）负责工程范围内的材料采购、设备采购和施工人员管理。（4）承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任。五、合同价款及支付方式5.1合同价款：本工程总包合同金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。5.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程进度款申请，予以支付相应款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，支付合同金额的20%。（3）工程进度达到50%时，支付合同金额的30%。（4）工程进度达到80%时，支付合同金额的20%。（5）工程竣工验收合格后，支付合同金额的5%。六、违约责任6.1甲方违约（1）未按约定时间支付工程进度款和结算款的，应当按照违约金额的_______%向乙方支付违约金。（2）未按约定施工场地的，应当承担因此导致乙方损失的责任。6.2乙方违约（1）未按约定时间完成工程的，应当按照违约天数每天向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的_______‰。（2）工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担因此导致甲方损失的责任。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完合同价款之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（盖章）：某某建筑工程有限公司签订日期：_______年_______月_______日工程设计文件施工图纸相关法律法规、行业标准和技术规范《篇二》合同编号：XRGY-GSRD-2024-0002新荣花园别墅群给水排水工程总包合同（增第三方）甲方（业主）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（承包商）：某某建筑工程有限公司丙方（第三方）：某某给水排水技术咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就新荣花园别墅群给水排水工程的总包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：新荣花园别墅群给水排水工程1.2工程地点：_______省_______市_______区新荣花园别墅群1.3工程内容：包括但不限于给水管道、排水管道、污水处理设施等的设计、采购、施工、验收、保修等。二、合同金额及支付方式2.1本工程总包合同金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。2.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程进度款申请，予以支付相应款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，支付合同金额的20%。（3）工程进度达到50%时，支付合同金额的30%。（4）工程进度达到80%时，支付合同金额的20%。（5）工程竣工验收合格后，支付合同金额的5%。三、甲方权益保障3.1乙方应保证丙方作为第三方技术咨询公司的服务质量，如丙方服务出现问题，乙方应承担相应责任。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，如有延期，应按照违约天数每天向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的_______‰。3.3乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和技术规范，否则乙方应负责修复并承担因此导致甲方损失的责任。3.4乙方应遵守甲方的施工场地规定，保护环境，确保施工安全。四、乙方的义务及限制4.1乙方应按合同约定完成工程设计和施工，并承担相应费用。4.2乙方应保证工程进度和质量，不得因自身原因导致工程延期或质量问题。4.3乙方应接受甲方和丙方的监督和检查，确保工程顺利进行。五、丙方作为第三方的责任与义务5.1丙方应按照合同约定技术咨询和服务，确保工程质量和技术规范的遵守。5.2丙方应对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时提出并协助解决。5.3丙方应对工程的技术问题专业意见和解决方案。六、违约责任6.1乙方违约（1）未按约定时间完成工程的，应当按照违约天数每天向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的_______‰。（2）工程质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担因此导致甲方损失的责任。6.2丙方违约（1）未按约定技术咨询和服务的，应当按照违约程度向甲方支付违约金。（2）监督不力导致工程问题，丙方应承担相应责任。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙丙三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完合同价款之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（盖章）：某某建筑工程有限公司丙方（盖章）：某某给水排水技术咨询有限公司签订日期：_______年_______月_______日工程设计文件施工图纸相关法律法规、行业标准和技术规范第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方合同主体的介入，旨在通过专业技术的支持和监督，确保工程质量和进度得到更好的保障，同时也增加了乙方的履约压力。甲方为主导的目的在于通过明确甲方的权益保障和乙方的违约责任，以保障工程顺利进行，确保甲方的利益得到最大化的保护。《篇三》合同编号：XRGY-GSRD-2024-0003新荣花园别墅群给水排水工程总包合同（增第三方）甲方（业主）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（承包商）：某某建筑工程有限公司丙方（第三方）：某某给水排水技术咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就新荣花园别墅群给水排水工程的总包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：新荣花园别墅群给水排水工程1.2工程地点：_______省_______市_______区新荣花园别墅群1.3工程内容：包括但不限于给水管道、排水管道、污水处理设施等的设计、采购、施工、验收、保修等。二、合同金额及支付方式2.1本工程总包合同金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。2.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程进度款申请，予以支付相应款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后，支付合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到20%时，支付合同金额的20%。（3）工程进度达到50%时，支付合同金额的30%。（4）工程进度达到80%时，支付合同金额的20%。（5）工程竣工验收合格后，支付合同金额的5%。三、乙方权益保障3.1丙方应保证其服务质量，如丙方服务出现问题，甲方应承担相应责任。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，如有延期，应按照违约天数每天向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的_______‰。3.3乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和技术规范，否则乙方应负责修复并承担因此导致甲方损失的责任。3.4乙方应遵守甲方的施工场地规定，保护环境，确保施工安全。四、乙方的义务及限制4.1乙方应按合同约定完成工程设计和施工，并承担相应费用。4.2乙方应保证工程进度和质量，不得因自身原因导致工程延期或质量问题。4.3乙方应接受甲方和丙方的监督和检查，确保工程顺利进行。五、丙方作为第三方的责任与义务5.1丙方应按照合同约定技术咨询和服务，确保工程质量和技术规范的遵守。5.2丙方应对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时提出并协助解决。5.3丙方应对工程的技术问题专业意见和解决方案。六、违约责任6.1甲方违约（1）未按约定时间支付工程进度款和结算款的，应当按照违约金额的_______%向乙方支付违约金。（2）未按约定施工场地的，应当承担因此导致乙方损失的责任。6.2丙方违约（1）未按约定技术咨询和服务的，应当按照违约程度向乙方支付违约金。（2）监督不力导致工程问题，丙方应承担相应责任。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙丙三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完合同价款之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：新荣花园别墅群开发有限公司乙方（盖章）：某某建筑工程有限公司丙方（盖章）：某某给水排水技术咨询有限