建筑污水系统施工合同

建筑污水系统施工合同合同编号：__________建筑污水系统施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为解决建筑污水问题，需要进行污水系统施工；2.施工方具备污水系统施工的资质和技术能力；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，决定签订本合同，共同完成污水系统施工工作。第一条施工内容1.1本合同范围内的污水系统施工内容包括：（1）污水管道铺设；（2）污水检查井施工；（3）污水泵站建设；（4）污水排放口施工；（5）相关附属设施建设。1.2施工方应按照本合同约定的施工标准、工艺和进度要求，完成上述施工内容。第二条施工标准和要求2.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求，进行污水系统施工。2.2施工方应保证施工质量，确保污水系统安全、可靠、环保、节能。2.3施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价款支付方式如下：（1）施工完成后，业主按照验收合格的结果支付合同价款；（2）合同价款支付前，施工方应向业主提供完整的施工资料和有关发票；（3）业主有权根据合同约定和实际情况，调整合同价款。第四条工期4.1施工方应在本合同约定的开工日期之日起，按照施工计划和进度要求，完成污水系统施工。4.2施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主申请，并经业主同意后方可延长。第五条质量保修5.1施工方应按照本合同约定和国家相关法律法规，对污水系统施工质量负责，确保污水系统正常运行。5.2施工方应在本合同约定的质量保修期内，对污水系统进行定期检查和维护，确保污水系统安全、可靠、环保、节能。5.3质量保修期内，如污水系统出现质量问题，施工方应在接到业主通知后48小时内到达现场进行处理，如需更换零部件的，施工方应在7个工作日内完成更换。5.4质量保修期自污水系统验收合格之日起计算，为期____年。第六条违约责任6.1施工方如违反本合同约定，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。6.2业主如违反本合同约定，应承担违约责任，向施工方支付违约金，并赔偿因此给施工方造成的损失。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.污水系统施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.施工合同履行过程中所需的相关审批文件4.施工过程中的变更协议5.质量保修证书6.施工方的资质证明文件7.业主提供的施工场地相关资料8.施工期间的安全防护措施方案9.工程验收标准和验收报告10.付款凭证和工程进度报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定时间和质量要求完成施工，视为违约。2.施工方使用不合格材料或工艺，导致工程质量问题，视为违约。3.施工方擅自变更设计或施工方案，未经业主同意，视为违约。4.施工方未按照合同约定提供施工资料和有关发票，视为违约。5.业主未按照合同约定支付合同价款，视为违约。6.业主未按照合同约定提供施工场地或相关资料，导致施工进度延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、资金等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成污水系统施工。3.合同价款：指双方约定的完成污水系统施工所需支付的金额。4.质量保修期：指合同约定的污水系统保修时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工期：指合同约定的污水系统施工完成的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保按期完成。2.施工质量问题：解决办法：施工方及时整改，必要时更换零部件，确保质量。3.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订变更协议，调整合同价款。4.合同价款支付纠纷：解决办法：双方核对工程进度和付款凭证，按约定支付合同价款。5.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，及时报告业主。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建建筑项目的污水系统施工