河堤施工合同协议

河堤施工合同协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为河堤施工项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就河堤施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后__________日内予以确认。2.3乙方应当按照约定的工程内容和质量标准完成施工，如有任何质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________个月。3.2乙方应当自合同签订之日起__________日内开工，并按照约定的工期完成施工。3.3乙方如因特殊情况需延长工期，应当提前__________日向甲方提出申请，甲方在收到申请后__________日内予以确认。四、质量及验收4.1乙方应严格按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，甲方应按照约定的付款方式支付合同价款。4.3工程验收不合格的，乙方应负责修复，直至验收合格为止。五、付款及结算5.1本工程预付款为合同总价的__________%，预付款在乙方完成合同约定的工程进度后逐笔扣除。5.2甲方支付预付款后，乙方应向甲方提供等额的正式发票。5.3工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照约定的付款方式支付剩余合同价款。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工程内容和质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。6.2甲方未按照约定的付款方式支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。七、争议解决7.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工预算2.工程进度报告3.工程验收报告4.付款凭证5.正式发票6.施工图纸及设计文件7.施工许可证8.工程质量保证书9.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程内容和质量标准完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的付款方式支付合同价款，认定为违约行为。3.甲方未按照约定的时间同意工程验收或未在验收合格后支付剩余合同价款，认定为违约行为。4.乙方未按照约定的时间开工或未在约定的工期内完成施工，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.河堤施工合同：指甲方为河堤施工项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位，双方就工程内容、质量、工期、价款等事项达成的一致协议。2.合同总价：指双方约定的完成合同约定的工程内容所涉及的价款。3.预付款：指甲方在合同签订后按照约定的比例支付给乙方的合同价款。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认是否符合约定的工程内容和质量标准。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方及时沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应及时修复并承担修复费用。3.付款纠纷：双方应按照约定的付款方式及时支付合同价款，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.工程验收不合格：乙方应负责修复，直至验收合格为止。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为河堤施工项目的业主，乙方为具有相关资质的施工单位的情况。2.适用于