工期延误的合同责任认定原则详解

工期延误的合同责任认定原则详解合同编号：__________甲方：乙方：第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目内容：__________第二条工期延误的认定及责任分配原则2.1工期延误的认定2.1.1甲方原因导致工期延误的，按照本合同约定的条款认定。2.1.2乙方原因导致工期延误的，按照本合同约定的条款认定。2.1.3不可抗力或其他第三方原因导致工期延误的，按照本合同约定的条款认定。2.2工期延误的责任分配2.2.1甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。2.2.2乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。2.2.3不可抗力或其他第三方原因导致工期延误的，双方应按照本合同约定的条款承担相应的责任。第三条工期延误的赔偿方式3.1甲方原因导致工期延误的，甲方应按照本合同约定的违约金计算方式支付违约金。3.2乙方原因导致工期延误的，乙方应按照本合同约定的违约金计算方式支付违约金。3.3不可抗力或其他第三方原因导致工期延误的，双方应根据实际情况协商赔偿方式。第四条工期延误的协商解决4.1双方应积极履行合同，如有工期延误，应及时协商解决。4.2双方应在本合同约定的期限内，将工期延误的原因、影响及解决方案报告给对方。4.3双方应在本合同约定的期限内，就工期延误的事宜达成一致意见，并采取有效措施减轻或消除工期延误造成的影响。第五条工期延误的争议解决5.1双方因工期延误产生的争议，应通过友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工交付之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目概述文档2.工期延误认定及责任分配协议3.违约金计算方式说明4.不可抗力事件证明文件5.项目进度计划表6.沟通协调记录7.变更订单及审批文件8.项目竣工交付证明文件二、违约行为及认定：1.甲方原因导致工期延误的认定：包括但不限于甲方变更设计、甲方设备故障、甲方人员不足等。2.乙方原因导致工期延误的认定：包括但不限于乙方施工不当、乙方材料供应延误、乙方人员不足等。3.不可抗力或其他第三方原因导致工期延误的认定：包括但不限于自然灾害、政府行为、社会动荡等。三、法律名词及解释：1.工期延误：指项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。2.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，应支付给对方的经济赔偿。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.第三方：指与甲方和乙方均无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误问题：及时协商，明确延误原因，根据实际情况调整进度计划，必要时寻求法律途径解决。2.违约行为问题：依据本合同违约行为及认定条款，确认违约行为，按照违约金计算方式要求违约方支付违约金。3.不可抗力事件：及时报告给对方，并提供相关证明文件，根据合同约定承担相应责任。4.沟通协调问题：建立有效的沟通机制，定期召开项目会议，及时解决问题，保持