购销与施工合同的索赔管理

购销与施工合同的索赔管理合同编号：__________合同方信息：全称：____________________地址：____________________联系方式：_________________代表：____________________全称：____________________地址：____________________联系方式：_________________代表：____________________鉴于买方愿意购买，卖方愿意销售，双方达成如下协议：第一条购销内容1.1商品名称：____________________1.2商品数量：____________________1.3商品单价：____________________1.4商品总价：____________________1.5交货日期：____________________1.6交货地点：____________________第二条施工内容2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程进度：____________________2.5工程质量标准：____________________2.6工程价款：____________________第三条索赔管理3.1买方索赔（1）卖方未能按约定时间、地点、质量标准交付商品或完成施工的；（2）卖方交付的商品质量不符合合同约定的；（3）卖方在履行合同过程中存在欺诈行为的；（4）其他符合合同约定的索赔条件。3.2卖方索赔（1）买方未能按约定时间、地点支付价款的；（2）买方未能提供合同履行所需的相关手续和资料的；（3）买方在履行合同过程中存在欺诈行为的；（4）其他符合合同约定的索赔条件。3.3索赔程序（1）一方提出索赔时，应向对方书面提交索赔通知，详细说明索赔理由和要求；（2）对方应在收到索赔通知后____个工作日内书面答复，对索赔事项进行核实；（3）双方应积极协商解决索赔事项，必要时可邀请第三方调解；（4）如双方协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____%；4.2买方逾期支付价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的____%作为滞纳金；4.3卖方逾期交付商品或完成施工的，每逾期一日，应支付逾期交付金额的____%作为滞纳金。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；5.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签字）：__________________代表（签字）：__________________签订日期：____________________一、附件列表：1.商品说明书2.施工图纸3.质量检验报告4.付款凭证5.交付凭证6.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.卖方未能按约定时间、地点、质量标准交付商品或完成施工2.卖方交付的商品质量不符合合同约定3.卖方在履行合同过程中存在欺诈行为4.买方未能按约定时间、地点支付价款5.买方未能提供合同履行所需的相关手续和资料6.买方在履行合同过程中存在欺诈行为三、法律名词及解释：1.购销合同：买卖双方约定买卖商品或服务的合同2.施工合同：委托方与承包方约定完成某项工程的合同3.索赔：合同一方因对方违约行为而要求对方承担的违约责任4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金5.滞纳金：逾期支付款项方按照合同约定向对方支付的违约金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.商品或工程质量问题：及时与卖方沟通，要求修复或更换，严重时可要求减免费用或赔偿损失2.逾期交付或施工：与卖方协商，要求按约定支付滞纳金，必要时可寻求法律途径解决3.支付款项问题：确保按时支付，如遇问题及时与对方沟通，避免产生滞纳金4.合同履行手续和资料问题：确保提供完整、真实、有效的手续和资料，避免影响合同履行5.争议解决：通过友好协商解决，如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼五、所有应用场景