下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程总包合同格式范本合同编号:__________地址:联系电话:地址:联系电话:鉴于:2.承包商是一家具有相应资质和能力的建设工程总承包企业,愿意承担项目的建设任务;3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,决定签订本工程总包合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括:(1)项目的勘察、设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等工作;(2)提供与项目相关的技术咨询、管理服务、培训等工作;(3)按照业主的要求,完成项目的其他相关工作。1.2承包商应按照本合同约定的标准、规范、工艺和要求,完成项目的建设任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例,向承包商支付合同价款。2.3承包商应按照本合同约定的工程进度,向业主提交工程进度报告,业主按照实际完成工程量进行付款。第三条合同履行期限3.1本合同的履行期限为:自合同签订之日起至项目验收合格之日止。3.2承包商应按照本合同约定的工期要求,完成项目的建设任务。第四条质量与标准4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范和业主的要求,保证项目的质量。4.2项目验收合格的标准为:(1)工程质量符合国家和行业的相关标准、规范;(2)工程功能齐全、性能稳定、运行良好;(3)业主对工程质量满意。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。6.2违约金的计算方式为:违约方应支付给对方合同总价款的__________%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份,双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同生效后,双方应严格遵守合同约定,共同完成项目的建设任务。甲方(业主):__________乙方(承包商):__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料设备采购清单5.施工组织设计6.工程验收标准7.保修条款8.付款凭证9.工程进度报告10.变更协议二、违约行为及认定:1.工期延误:承包商未按照合同约定的工期要求完成项目建设任务。2.工程质量不符合约定:承包商建设的工程质量不符合国家和行业标准或业主要求。3.保密信息泄露:未经许可,泄露对方的商业秘密或机密信息。4.支付违约:业主未按照合同约定的付款节点和比例向承包商支付价款。5.擅自变更:未经双方协商一致,擅自变更合同内容。三、法律名词及解释:1.工程总包合同:指承包商承担工程项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收、保修等工作,并向业主支付合同价款的合同。2.工期:指合同约定的承包商完成项目建设任务的时间。3.质量:指工程项目符合国家和行业标准、规范及业主要求的情况。4.违约金:指一方违约时,应支付给另一方的合同总价款一定比例的赔偿金。5.保修:指承包商在合同约定的保修期内,对工程质量问题进行修复和保养的服务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:提前制定合理的施工计划,确保工程按期完成。如有延误,及时协商调整工期。2.工程质量问题:加强质量监管,严格按照标准和规范进行施工。发现问题及时整改,确保工程质量。3.保密信息泄露:签订保密协议,明确双方对保密信息的保护义务。加强内部管理,防止信息泄露。4.支付纠纷:明确合同中的付款条款,按照约定的节点和比例进行支付。如有纠纷,及时协商解决。5.合同变更:双方协商一致后,签订变更协议,明确变更内容和影响。五、所有应用场景:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、公用设施建设等。2.适用于工程项目的设计、采购、施工、安装、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年料位传感器项目投资申请报告代可行性研究报告
- 2021年广西北部湾经济区中考满分作文《我与家乡的杂技》
- 《光电子技术基础》教学大纲
- 屋顶分布式光伏发电EPC项目投标方案(技术方案)
- 冀教版八年级下册《Lesson 15 The Zoo Is Open》同步练习卷
- 考点07 一元二次方程(精讲)(原卷版)
- 合同法110条对应民法典
- 高中物理-第3章研究物体间的相互作用章末复习同步教学课件-粤教版必修1
- 人教版四年级语文下册课件:语文园地一口语交际第23课时
- 公开课教案教学设计课件北师大初中语文七下《卜算子·咏梅》课件-(一)
- 陕西省西安国际港务区铁一中陆港初级中学2024-2025学年八年级上学期第一次月考数学试题(无答案)
- 2024-2030年中国医疗和和医学模拟行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 2024至2030年中国电气设备行业深度分析及发展趋势研究预测报告
- 2024-2030年铅酸蓄电池行业市场发展分析与发展趋势及投资前景预测报告
- 2024-2025学年八年级物理上册 1.4 测量平均速度教学设计(新版)新人教版
- 小学英语新课标下的大单元整合教学
- 热成像相机市场发展预测和趋势分析
- 高标准农田项目施工方案(技术方案)
- 2024年工程机械维修工(中级)职业鉴定考试题库(含答案)
- DL∕T 523-2017 化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方法
- 《乌鲁木齐市国土空间总体规划(2021-2035年)》
评论
0/150
提交评论