挡土墙施工合同履行保障

挡土墙施工合同履行保障合同编号：__________挡土墙施工合同履行保障：甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同工期2.1工期期限：自合同签订之日起至__________止。2.2工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。甲方应根据实际情况决定是否同意延期，并按合同约定办理延期手续。三、质量标准3.1工程质量应符合国家、行业和地方有关挡土墙施工的法律法规、技术规范、标准及设计文件要求。3.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按约定时间、地点参加验收。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。四、合同价款及支付4.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款。（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。4.3支付时间：甲方按照约定的付款比例和时间向乙方支付合同价款。五、违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按合同约定扣除乙方违约金。5.2甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权按合同约定暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。5.3因甲方原因导致工程停工、缓工，甲方应承担由此增加的费用和乙方损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。7.2双方应相互配合，共同办理相关手续，确保工程符合相关政策要求。7.3双方对合同内容的保密性负有责任，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。八、合同的签订、生效和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同解除：双方同意解除合同的，应签订解除合同协议，并办理相关手续。8.3合同期满后，如双方无异议，本合同自动终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.挡土墙施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.施工合同专用条款4.施工合同通用条款5.乙方资质证明文件6.工程质量验收标准7.工程进度计划表8.工程款项支付凭证9.工程变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。2.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方提供的设计图纸、施工条件等不符合约定，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任。5.不可抗力因素导致工程无法正常进行，不视为违约行为，但应根据实际情况协商解决。三、法律名词及解释：1.挡土墙施工：指采用一定的施工方法和工艺，建造具有挡土、排水、加固等功能的墙体结构。2.合同工期：指双方约定的完成工程的时间段。3.质量标准：指工程质量应符合的国家、行业和地方有关法律法规、技术规范、标准及设计文件要求。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一定金额的经济赔偿。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应加强质量管理，严格按照设计文件和施工图纸施工，确保工程质量。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款比例和时间向乙方支付合同价款。4.合同变更：如遇特殊情况需要变更合同内容，双方应签订变更协议，明确变更事项和责任。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉