非开挖顶管施工合同模板

非开挖顶管施工合同模板合同编号：__________非开挖顶管施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主有权对其拥有的地下管线进行施工、维修、改造等操作；2.施工方具备非开挖顶管施工的技术、设备和人员，愿意为业主提供该项服务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条施工内容1.1本合同所述的非开挖顶管施工包括但不限于：管道铺设、管线穿越、管线修复、管线更换等。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量满足国家相关标准和业主的要求。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）业主应在合同签订后七个工作日内，向施工方支付合同总价款的50%作为预付款；（2）施工方完成施工后，业主应在验收合格后七个工作日内支付剩余的50%合同总价款。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。3.2施工期限自双方签订合同之日起至施工完毕并验收合格止。第四条施工质量及保修4.1施工方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量满足合同约定及国家相关标准。4.2施工方应对施工的管道系统进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。第五条安全生产5.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规和业主的安全生产要求，做好施工现场的安全防护工作。5.2施工方应对施工现场的安全生产负全责，确保施工过程中不发生安全事故。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未能按照约定的施工期限完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.3业主如未能按照约定的付款期限支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工计划3.安全生产规章制度4.法律法规及相关标准5.保修条款及相关证明文件6.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：未按照双方约定的施工期限完成工程。2.施工方工程质量不达标：施工过程中出现的质量问题未及时整改或整改后仍不满足合同约定及国家相关标准。3.业主未按约定支付合同价款：业主未能按照约定的付款期限支付合同价款。4.双方未履行协商解决争议的义务：双方在履行本合同过程中发生的争议，未通过友好协商解决。三、法律名词及解释：1.非开挖顶管施工：一种不开挖地面，通过地下管线进行管道铺设、管线穿越、管线修复、管线更换等作业的施工方式。2.合同总价款：本合同约定的工程总价款，包括预付款和尾款。3.违约金：违约方应向守约方支付的违约赔偿金。4.滞纳金：未按约定时间支付合同价款的违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定备选方案，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：严格把控施工质量，发现问题及时整改，确保工程质量满足要求。3.付款纠纷：明确付款期限和方式，双方按时履行付款义务，如有纠纷可通过协商解决。4.争议解决：在发生争议时，进行友好协商，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市基础设施建设：如城市供水、排水、燃气、供电等管线工程。2.道路改造工程：在道路施工过程中，为避免影响交通，采用非开挖顶管施工技术。3.地下空间开发：如地下商场、停车场等工程，需要穿越现有