工期延误的索赔与法律诉讼

工期延误的索赔与法律诉讼合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为项目业主，乙方为项目承建商，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目工期延误的索赔与法律诉讼事宜，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目工期：__________1.5项目预算：__________二、工期延误原因2.1甲方原因导致的工期延误：（1）甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工许可证等相关手续；（2）甲方未按约定时间支付工程进度款；（3）甲方其他原因导致乙方无法正常施工。2.2乙方原因导致的工期延误：（1）乙方未按约定时间提交施工进度报告；（2）乙方未按约定时间完成施工任务；（3）乙方其他原因导致工期延误。三、工期延误的索赔3.1甲方因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________3.2甲方因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担乙方因工期延误产生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。3.3双方应共同协商确定工期延误的赔偿金额，并在合同履行过程中予以支付。四、法律诉讼4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.2甲方和乙方应遵守国家法律法规，不得恶意串通、损害国家、集体和他人的合法权益。4.3双方在诉讼过程中，应按照法院的要求提供证据，并积极配合法院审理。五、其他约定5.1双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。5.2双方在合同履行过程中，应遵守保密原则，不得泄露对方的商业秘密。5.3双方应共同维护项目的顺利进行，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。六、合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。6.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。6.3本合同的解除或终止，不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。七、违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。7.2双方在合同履行过程中，故意隐瞒事实、提供虚假信息或采取其他欺诈行为的，应承担相应的法律责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2双方在诉讼过程中，应按照法院的要求提供证据，并积极配合法院审理。九、附则9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.项目概述及相关文件项目名称项目地点项目规模项目工期项目预算2.工期延误原因及相关证据甲方原因导致的工期延误证据乙方原因导致的工期延误证据3.工期延误的索赔计算公式及相关文件违约金计算公式额外费用计算明细4.法律诉讼相关文件诉讼申请书证据清单授权委托书5.其他约定及相关文件保密协议商业信誉证明项目维护协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工许可证等相关手续未按约定时间支付工程进度款2.乙方违约行为未按约定时间提交施工进度报告未按约定时间完成施工任务3.违约行为认定迟延履行债务不完全履行债务违反合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.工期延误因甲方或乙方原因导致工程进度迟延的现象2.违约金违反合同约定所需支付的金钱赔偿3.额外费用因工期延误产生的直接经济损失4.索赔一方因对方违约要求赔偿的权利主张5.法律诉讼当事人之间因合同争议向法院提起的司法程序四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程进度款乙方应及时与甲方沟通，说明情况，要求支付进度款乙方可以依法暂停施工，直至甲方支付完毕2.乙方未按约定时间完成施工任务甲方应及时与乙方沟通，了解原因，要求按时完成甲方可以依法要求乙方支付违约金，或依法解除合同3.甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工许可证等相关手续乙方应及时与甲方沟通，要求履行