龙湖施工合同中的工程停工_第1页
龙湖施工合同中的工程停工_第2页
龙湖施工合同中的工程停工_第3页
龙湖施工合同中的工程停工_第4页
龙湖施工合同中的工程停工_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

龙湖施工合同中的工程停工合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:2.施工方为具备相应资质和能力的施工单位,愿意承担工程的施工任务;3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商,达成一致,签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:____________________1.5工程预算:____________________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2合同价格包含:人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、管理费、利润等。2.3合同价格一经确定,除非双方协商一致或法律法规变化,否则不得调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。3.2施工方应按合同约定的工期完成工程,如有特殊情况需延长工期,应提前向业主提出申请,经业主批准后方可延长。第四条工程停工(1)施工方违反国家法律法规、合同约定,严重影响到工程质量、安全、进度等;(2)施工方未经业主同意,私自更换工程主要材料、设备、施工人员等;(3)施工方未按合同约定支付工程款、民工工资等;(4)业主因自身原因需要停工;(5)不可抗力因素导致工程无法正常进行。4.2施工方接到停工通知后,应立即停止施工,妥善保管施工现场,确保工程安全。4.3停工期间,施工方应承担工程看护、安全保障等费用。4.4停工原因消除后,业主应书面通知施工方恢复施工。施工方接到通知后,应尽快恢复施工,确保工程按期完成。第五条工程质量5.1施工方应严格按照国家法律法规、行业标准和合同约定进行施工,保证工程质量。5.2工程质量验收合格标准:(1)符合国家及行业有关工程质量的标准和要求;(2)符合工程设计文件及施工图纸要求;(3)满足业主使用功能需求。5.3施工方应承担工程质量问题的修复、返工等责任。第六条合同价款支付(1)进度付款:按照工程进度,业主按约定的比例支付工程款;(2)竣工付款:工程验收合格后,业主支付剩余工程款;(3)质量保证金:合同约定质量保证期内,业主预留一定比例的工程款作为质量保证金。6.2施工方应按照合同约定的时间、方式向业主提交工程进度、质量等相关资料,以便业主审核支付工程款。6.3业主有权对施工方的工程进度、质量等进行检查,如发现不符合合同约定,有权要求施工方整改或返工,并扣除相应工程款。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方未按合同约定完成工程,应按照逾期完成的天数向业主支付逾期违约金。7.3业主未按合同约定支付工程款,应按照逾期支付的天数向施工方支付逾期违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格、合同约定的质保期满止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.工程设计文件及施工图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程进度计划及施工计划4.主要材料、设备的技术参数及合格证书5.施工人员名单及相关资质证书6.工程质量验收标准及方法7.工程款项支付凭证及报销单据8.工程变更协议9.工程保修书二、违约行为及认定:1.施工方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合合同约定及国家标准。2.施工方未按合同约定支付工程款、民工工资等。3.施工方私自更换工程主要材料、设备、施工人员等。4.业主未按合同约定支付工程款。5.业主未经施工方同意,私自要求停工或变更工程。6.不可抗力因素导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,拥有工程的完整权益。2.乙方:指合同中的施工方,承担工程的施工任务。3.工程停工:指在合同履行过程中,因特定原因导致施工活动暂时停止。4.违约金:指一方未履行合同约定,应向守约方支付的赔偿金。5.质保期:指工程验收合格后,施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:与施工方沟通,制定赶工计划,必要时增加人员、设备投入。2.工程质量问题:要求施工方按约定进行整改或返工,并扣除相应工程款。3.工程变更:双方协商签订变更协议,明确变更内容、费用及工期调整。4.付款纠纷:查阅合同条款,按照约定的付款方式及比例进行支付。5.民工工资纠纷:确保施工方依法支付民工工资,避免发生群体性事件。五、所有应用场景:1.房屋建筑工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论