廊架施工合同方案的合同验收标准

廊架施工合同方案的合同验收标准合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行廊架施工合同方案的合同验收标准事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同验收标准2.1乙方应按照双方确认的施工图纸、施工方案以及相关技术规范进行施工。2.2乙方应保证施工质量，确保工程安全、美观、实用。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。2.4乙方应提供完整的施工资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。2.5乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。三、合同验收程序3.1工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告。3.2甲方应在收到验收申请报告后七个工作日内组织验收。3.3验收合格后，甲乙双方应签署工程验收证书。3.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。四、合同验收标准4.1乙方应按照双方确认的施工图纸、施工方案以及相关技术规范进行施工。4.2乙方应保证施工质量，确保工程安全、美观、实用。4.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。4.4乙方应提供完整的施工资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。4.5乙方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期付款的方式向甲方支付违约金。5.2乙方施工质量不符合合同约定的，乙方应承担修复责任，并支付甲方因此造成的损失。5.3甲方未按照约定时间组织验收的，应支付乙方因此造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.设计文件5.施工记录6.验收报告7.工程验收证书8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工的行为。2.施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同约定的行为。3.未按约定时间组织验收：甲方未按照合同约定的时间组织验收的行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、保护合同当事人合法权益的法律规范总称。2.违约金：指违约方按照合同约定或者依法应当承担的违约责任。3.工程验收：指对施工完毕的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件、施工标准及合同约定。4.保修期限：指乙方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方因客观原因导致工期延误的，应与甲方协商延长工期；因乙方主观原因导致工期延误的，乙方应支付违约金。2.施工质量问题：乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担修复责任，并支付甲方因此造成的损失。3.验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请；整改后仍不合格的，乙方应支付甲方因此造成的损失。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方为施工方。2.甲方委