硅藻泥施工合同条款

硅藻泥施工合同条款合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行硅藻泥施工事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程面积：__________平方米1.4工程内容：硅藻泥施工，包括但不限于墙面、天棚等部位的施工。二、施工要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工要求和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程安全，防止意外伤害和财产损失。2.4乙方应承担施工过程中产生的废弃物处理、环保等相关责任。三、材料供应3.1甲方负责提供硅藻泥材料，乙方负责施工。3.2甲方应按照乙方施工进度及时供应材料，确保施工顺利进行。3.3甲方提供的材料应符合国家相关法律法规和行业标准，乙方有权对材料进行检验，如不符合要求，甲方应承担相应责任。四、工程价款4.1双方确认，本工程硅藻泥施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程价款。4.3乙方完成施工后，应向甲方提供完整的工程资料和保修卡。五、工期5.1双方确认，本工程硅藻泥施工工期为____天。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。六、保修6.1乙方对施工质量承担____年的免费保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。6.2保修期内，如施工质量出现问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内予以解决。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。7.2甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。7.3双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。8.2双方在合同履行过程中如需变更协议，应书面签订变更协议。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工要求和标准3.材料供应清单4.工程验收标准5.保修条款6.违约金计算公式7.法律文书（如法院判决书、仲裁裁决书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，认定标准为实际完成日期与合同约定日期不符。2.甲方未按照约定支付工程价款，认定标准为付款日期与合同约定日期不符。3.乙方提供的材料不符合国家相关法律法规和行业标准，认定标准为国家相关法律法规和行业标准的规定。4.乙方未按照约定履行保修责任，认定标准为保修期内出现问题，乙方未在约定时间内解决。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：指调整建筑行业活动中各方当事人之间权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依法应当承担的违约责任。4.保修：指施工方对施工质量承担一定期限的免费维修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保施工进度。2.材料供应问题：乙方应与甲方及时沟通，确保材料供应的及时性和质量。3.工程质量争议：双方可共同委托第三方进行质量检测，根据检测结果解决争议。4.保修问题：乙方应严格按照保修条款履行保修责任，确保甲方权益。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的硅藻