矿山竖井施工契约

矿山竖井施工契约合同编号：__________鉴于甲方需要进行矿山竖井的施工，乙方具有相应的施工能力和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就矿山竖井施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________矿山竖井施工项目1.2工程地点：__________省/市/自治区__________县/市/区__________矿山1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于矿山竖井井筒施工、井筒装备及安装、井筒排水、通风等附属设施施工。二、合同金额2.1双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、临时设施费、管理费、利润等。三、合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为__________个月。3.2乙方应按照甲方的要求，提前向甲方提交施工进度计划，并按照计划完成施工任务。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到__________等相应标准。4.2乙方应确保工程安全，采取有效措施防止安全事故的发生。五、乙方的义务5.1乙方应按照本合同约定的内容、质量、工期要求完成施工任务。5.2乙方应按照甲方的要求，对施工过程中出现的问题及时进行整改。5.3乙方应对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以保密。六、甲方的义务6.1甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。6.2甲方应按照约定提供施工场地、临时设施、施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3甲方应对乙方施工过程中的合理要求予以支持配合。七、合同价款的支付7.1双方确认，本合同价款分为三次支付，具体支付方式如下：第一次支付：合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同价款的__________%；第二次支付：工程进度达到__________后，甲方支付乙方合同价款的__________%；第三次支付：工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的__________%。7.2甲方支付价款时，应出具合法有效的支付凭证。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。8.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。8.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.矿山竖井施工设计图纸2.施工组织设计方案3.施工安全措施方案4.施工进度计划5.材料设备清单6.质量检验标准7.工程量清单8.付款凭证9.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付价款：包括但不限于迟延支付、拒绝支付等。3.甲方未按照约定提供施工条件：包括但不限于场地、基础设施不符合约定等。4.乙方未按照约定采取安全措施：包括但不限于安全事故、质量事故等。三、法律名词及解释：1.矿山竖井施工：指在矿山中开挖垂直通道，以提高矿石开采效率的行为。2.合同价款：指双方约定的工程总价，包括材料费、人工费、机械使用费等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款，应向另一方支付的迟延赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如因特殊原因导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期。2.工程质量问题：乙方应严格按照质量标准施工，加强质量控制。如发现质量问题，应立即整改，直至符合要求。3.支付价款问题：甲方应按照约定及时支付价款。如发生迟延支付，应支付滞纳金；拒绝支付的，乙方可以依法采取措施追讨欠款。4.施工条件不满足：甲方应确保施工场地、基础设施等符合约定。如不符合，甲方应承担相应责任，并采取措施满足施工条件。五、所有应用场景：1.矿山开发企业与具有矿山竖井施工资质的施工企业之