搅拌站施工合同变更管理

搅拌站施工合同变更管理合同编号：__________搅拌站施工合同变更管理合同甲方：__________乙方：__________一、合同变更内容1.1项目施工进度：原合同约定的施工进度为自合同签订之日起至____年__月__日完成，现双方同意将施工进度延长至____年__月__日。1.3合同价款：原合同约定的合同总价为人民币____元（大写：__________________________元整），现双方同意将合同总价调整为人民币____元（大写：__________________________元整）。1.4付款方式：原合同约定的付款方式为分阶段付款，现双方同意将付款方式调整为：__________。1.5其他：原合同中约定的其他条款，如有变更，双方同意按照本协议的约定执行。二、合同变更的生效与履行2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。2.2双方应按照本协议的约定，及时履行各自的权利和义务。2.3本协议与原合同不一致的地方，以本协议为准。本协议未涉及的部分，仍按照原合同执行。2.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。三、争议解决3.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.2诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。四、其他约定4.1本协议的签订，不代表原合同的解除或终止，原合同继续有效。4.2本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方共同签署。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.搅拌站施工合同原合同2.搅拌站施工合同变更管理补充协议3.项目施工进度计划4.施工范围说明书5.合同价款支付证明6.施工图纸及相关技术文件7.双方资质证明文件8.项目验收标准及方法9.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定完成施工进度，视为违约。2.甲方未按照合同约定提供施工图纸及相关技术文件，视为违约。3.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。4.乙方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。5.双方未按照合同约定履行各自的权利和义务，视为违约。6.任何一方未经对方同意，擅自变更合同内容，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指搅拌站施工合同的施工方。2.乙方：指搅拌站施工合同的业主。3.合同价款：指双方约定的搅拌站施工合同的总价。4.施工进度：指双方约定的完成搅拌站施工合同项目的时间。5.违约：指一方未履行合同约定的义务。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工进度计划，并根据实际情况协商延长合同工期。2.施工质量问题：解决办法：立即停工，双方共同检查施工质量，采取措施进行整改，并追究责任。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定支付合同价款，如有争议，可通过协商或争议解决方式解决。4.变更合同内容：解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等事项。五、所有应用场景：1.适用于搅拌站项目的施工方与业主之间的合同变更管理。2.适用于项目施工进度、施工范围、合同