建筑分包合作协议

建筑分包合作协议合同编号：__________建筑分包合作协议1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________一、项目概述1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、分包内容1.分包商同意按照甲方的要求，对项目进行分包，分包内容如下：（1）分包工程名称：____________________（2）分包工程范围：____________________（3）分包工程量：____________________2.分包商应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证分包工程的顺利进行。三、分包商的义务1.分包商应按照甲方的要求，按时完成分包工程，确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求。2.分包商应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保分包工程的安全。3.分包商应承担分包工程一切税费、保险等相关费用。4.分包商应对分包工程中的知识产权、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。5.分包商应服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度。四、甲方的义务1.甲方应按照合同约定，向分包商支付分包工程价款。2.甲方应提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，确保分包商能够顺利进行施工。3.甲方应对分包商施工过程中的问题给予及时解决，确保分包工程的顺利进行。4.甲方应对分包商的技术支持、人员培训等方面给予协助。五、合同价款及支付方式1.分包工程价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.甲方支付分包工程价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付分包工程总价的__%作为预付款。（2）分包工程进度达到__%时，甲方支付分包工程总价的__%作为进度款。（3）分包工程验收合格后，甲方支付分包工程总价的__%作为尾款。六、违约责任1.如分包商未按照约定完成分包工程，甲方有权解除本合同，并要求分包商支付违约金，违约金为分包工程总价款的__%。2.如甲方未按照约定支付分包工程价款，分包商有权解除本合同，并要求甲方支付违约金，违约金为分包工程总价款的__%。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.项目概述及相关资料项目设计图纸施工规范与标准项目进度计划施工场地规划2.分包工程详细计划分包工程量清单分包工程施工方案施工人员名单及资质3.合同价款支付凭证预付款支付凭证进度款支付凭证尾款支付凭证4.违约金计算公式及依据5.争议解决相关法律文件诉讼申请书仲裁协议二、违约行为及认定：1.分包商未能按约定完成分包工程，包括但不限于工程质量不达标、工程进度严重滞后、安全事故频发等。2.甲方未能按约定支付分包工程价款，包括预付款、进度款及尾款。3.双方未履行合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密或知识产权。4.分包商未遵守甲方规章制度，或不服从甲方管理。5.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.分包商：指承担分包工程的单位或个人。2.甲方：指承担工程总包的单位或个人。3.分包工程：指总包工程中，甲方根据合同约定，委托分包商施工的部分。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保各阶段工程按时完成。设立进度监控机制，定期检查工程进度。2.工程质量问题：严格把控施工材料及施工方法，定期进行质量检查。对发现的问题及时整改，确保工程质量。3.支付纠纷：明确支付条件和支付时间，确保双方权益。建立支付凭证制度，记录支付详情。4.保密义务违反：签订保密协议，明确保密内容和范围。加强对涉及保密信息人员的管理。五、所有