施工合同保函

施工合同保函发包方（全称）：_________________________承包方（全称）：_________________________担保人（全称）：_________________________鉴于发包方和承包方就_________________________（工程名称）的施工签订了施工合同（以下简称“施工合同”），担保人愿意为承包方履行施工合同提供保证，并签订本保函。第一条保证范围1。包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面的履行。1.2本保函担保的金额是发包方根据施工合同的约定，应支付给承包方的款项。第二条保证期限2.1本保函的有效期自施工合同生效之日起至施工合同履行完毕之日止。第三条担保方式3.1本保函的担保方式为连带责任保证。第四条承包方的义务4.1承包方应按照施工合同的约定，按时、按质、按量完成施工任务。4.2承包方应遵守相关法律法规和行业规范，确保施工安全和环境保护。4.3承包方应按照本保函的要求，提供必要的文件和资料。第五条保证人的义务5.1保证人应按照本保函的约定，承担保证责任。5.2保证人应协助发包方监督承包方的施工过程，确保承包方履行施工合同。第六条违约责任6.1如承包方未按照施工合同的约定履行义务，保证人应承担相应的违约责任。6.2如保证人未按照本保函的约定承担保证责任，发包方有权要求保证人履行保证责任。第七条争议解决7.1若因本保函的履行产生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本保函自双方签字盖章之日起生效。8.2本保函一式两份，发包方、承包方各执一份。发包方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________承包方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________担保人（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________施工合同保函（1）xx项目施工合同保函尊敬的xx先生女士：鉴于贵公司向xx申请xx项目施工承包，并与xx公司签订了xx合同（以下简称“主合同”），为保证主合同的履行，我方愿意作为担保人向贵公司提供不可撤销的保函，现就有关事宜达成如下协议：一、保函内容1.本保函是xx公司（以下称“甲方”）为确保xx（以下称“乙方”）履行主合同，向乙方提供的最高金额为人民币xx元的担保。在本保函有效期内，如乙方不能按主合同约定履行其义务，甲方将承担全部担保责任。2.本保函的有效期限为自本合同生效之日起至主合同约定的乙方履行完毕之日止。3.本保函的担保范围为乙方在主合同项下的全部义务，包括但不限于工程质量、工期、付款等。4.如主合同被解除或终止，本保函的担保责任亦自动解除。5.本保函的担保方式为连带责任保证。二、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方提供有关主合同的履行情况，并有权监督乙方的履约行为。2.甲方应在收到乙方提出履行主合同要求的书面通知后三个工作日内，按照本保函的承诺承担担保责任。3.若乙方未按主合同约定履行其义务，甲方应在收到乙方提交的书面索赔申请后十五个工作日内，按照本保函的承诺支付相应的款项。4.甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿所支付的款项。5.甲方应对其所提供的担保信息保密，并不得向任何第三方透露。三、乙方的权利和义务1.乙方应严格遵守主合同的规定，确保工程的质量和进度符合要求。2.乙方应按时足额支付主合同款项，不得拖欠。3.乙方在发生可能影响其履行主合同能力的事件时，应及时通知甲方，并协商解决方案。4.乙方应配合甲方进行保函的置换、注销等工作。四、违约责任1.若甲方未按照本保函的承诺承担担保责任，甲方应承担相应的违约责任。2.若乙方未按照主合同的规定履行其义务，乙方应承担相应的违约责任。3.若因一方的原因导致主合同无法履行，违约方应承担相应的赔偿责任。五、争议解决凡因本保函产生的或与本保函有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本保函自双方签字盖章之日起生效。2.本保函一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本保函具有同等法律效力。甲方（盖章）：xx公司法定代表人（签字）：xx日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：xx公司法定代表人（签字）：xx日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（2）施工合同保函保函编号：XXXXXXXX保函出具日期：YYYYMMDD有效期至：YYYYMMDD保函金额：XXX,XXX,XXX（大写：人民币XXX万元整）担保人（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：保函受益人（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为乙方提供施工服务，乙方请求甲方为其向施工方提供履约保函，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条保函内容1.1本保函是为乙方与施工方签订的施工合同（以下简称主合同）项下乙方应履行的合同义务提供担保。1.2甲方保证在乙方按主合同约定履行义务的前提下，对乙方承担本合同约定的保证责任。第二条保函有效期2.1本保函自出具之日起生效，至主合同约定的工程竣工并经乙方书面验收合格之日止。2.2在保函有效期内，如乙方未履行主合同约定的义务，甲方将在收到乙方提交的书面索赔申请后30天内，按照本保函的承诺履行保证责任。第三条保函金额3.1本保函金额为人民币XXX万元整（大写：人民币XXX万元整）。3.2甲方承担的保证责任以本保函金额为限。第四条索赔条件4.1乙方在发生以下情况之一时，有权向甲方提出索赔：（1）乙方未按主合同约定履行义务，导致工程延期竣工；（2）乙方违反主合同约定的质量标准，造成工程质量问题；（3）主合同约定的其他需要乙方承担违约责任的情况。4.2乙方提出索赔时，应向甲方提交书面的索赔申请，并附上相关证明材料。4.3甲方在收到乙方的索赔申请后，应在5个工作日内进行审核并作出答复。第五条其他约定5.1本保函的修改、变更、解除、终止和履行适用中华人民共和国法律。5.2因本保函产生的一切纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3本保函自乙方提出索赔并经过甲方书面确认后生效，至甲方履行完保证责任之日止。第六条附则6.1本保函一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本保函未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并以书面形式予以补充。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（3）承包方（全称）：（以下简称乙方）鉴于甲方拟建工程，经双方协商一致，根据《民法典》及相关法律法规，甲乙双方就工程施工及工程款支付事项协商一致，订立本合同，并共同遵守履行。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：1.4工程承包方式：1.5工程期限：第二条合同价款与支付2.1合同价款（人民币大写）：2.2支付方式：2.2.1预付款比例及支付时间：2.2.2进度款支付比例及支付时间：2.2.3竣工结算款支付比例及支付时间：第三条双方权利和义务3.1甲方权利和义务：3.1.1负责工程项目的立项、审批、核准或备案手续。3.1.2负责提供施工图纸、技术资料等。3.1.3协调有关部门做好现场管理工作。3.1.4监督乙方按照合同约定履行施工义务。3.2乙方权利和义务：3.2.1按照合同约定组织施工队伍，保证工程质量。3.2.2施工过程中应遵守安全生产法规，确保安全文明施工。3.2.3按照甲方要求，按时足额支付工程款。3.2.4接受甲方及有关部门的监督和检查。第四条违约责任和处理4.1甲方违约责任：4.1.1甲方未能按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付逾期付款利息。4.1.2甲方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.2乙方违约责任：4.2.1乙方未能按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并支付逾期竣工违约金。4.2.2乙方原因导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。第五条争议解决5.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第六条其他约定6.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。6.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份甲乙双方各执两份。甲方（盖章）：（法定代表人）：（签字）联系电话：（地址）：年月日乙方（盖章）：（法定代表人）：（签字）联系电话：（地址）：年月日施工合同保函（4）尊敬的（业主发包人）：根据（施工合同），我们（承包商承包人），在此向您提供一份施工合同保函，以确保您在履行合同过程中得到相应的保障。本保函自出具之日起生效，并作为（施工合同）的组成部分。一、保函金额本保函金额为（金额），用于确保承包商在履行（施工合同）过程中，按照合同要求履行义务，并按时完成工程。如承包商未能履行合同义务，我们将在保函金额范围内承担相应的赔偿责任。二、保函有效期本保函有效期至（竣工日期），但自出具之日起至（保修期结束日期）内有效。在保函有效期内，如承包商未履行合同义务，您有权在保函金额范围内向我们追偿。三、保函责任如承包商未能按合同约定履行义务，我们将按照以下方式承担赔偿责任：1.承包商未按合同约定完成工程，导致业主遭受损失时，我们将按照实际损失进行赔偿。2.承包商违反合同约定的质量标准，导致工程存在质量问题时，我们将按照合同约定进行赔偿。3.由于承包商原因导致的其他损失，我们将按照合理的原则进行赔偿。四、索赔程序如您需要向我们提出索赔，请提供以下文件：1.索赔通知书；2.合同及相关附件；3.工程质量检测报告；4.损失清单及计算依据；5.其他与索赔相关的文件。我们在收到您的索赔申请后，将尽快进行核实。如确属我们的责任，我们将按照本保函的规定进行赔偿。五、其他条款1.本保函的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式确认。2.本保函自出具之日起生效，并作为（施工合同）的附件，具有同等法律效力。3.本保函的解释权归我们所有。如有任何疑问，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供帮助。顺祝商祺！（承包商名称）（日期）注：本保函仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师的意见。施工合同保函（5）尊敬的（业主发包方）：保函编号：XXXXXXXX保函金额：人民币（金额）元整（大写：人民币（金额大写）元整）保函有效期：自本合同签订之日起至（竣工日期）止保函责任：1.在保函有效期内，如承包商未能按合同约定履行其全部或部分义务，导致业主遭受经济损失，经业主书面通知，担保人将按照本保函的金额向业主承担全部赔偿责任。2.对于因业主违约导致承包商无法履行合同时，担保人有权要求业主支付违约金，违约金的计算方式为：（违约金计算方式）。3.担保人对承包商的赔偿款项支付完毕后，仍有权向承包商追偿已支付的款项。保函使用范围：本保函适用于以下情况：承包商在履行合同过程中，因自身原因导致工程延期、质量不合格等违约行为，业主有权要求承包商承担违约责任，但担保人需承担相应的担保责任。因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决，若协商不成，可依据保函进行赔偿。其他与合同履行相关的情况。保函申请程序：1.承包商应向业主提交书面申请，并附上相关证明材料，如合同副本、施工进度计划、质量保证书等。2.业主在收到申请后，应对承包商的申请进行审核，确认无误后，与承包商签订《施工合同》及本保函。3.业主在签订合同及保函后，应将保函正本交承包商保管，以便在需要时提供。特别声明：本保函自开具之日起生效，并作为《施工合同》的附件具有同等法律效力。若保函内容与《施工合同》有不一致之处，以保函为准。如有任何疑问，请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务！担保人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同保函（6）尊敬的（业主发包人）：根据（施工合同），我们（承包商承包人），在此向您提供一份施工合同保函，以确保您在履行合同过程中得到充分保障。本保函自出具之日起生效，并作为（施工合同）的组成部分。一、保函金额本保函金额为（金额），用于确保承包商在履行（施工合同）过程中，按照合同要求履行义务，并承担相应的违约责任。二、保函有效期本保函有效期为（有效期），自保函出具之日起计算。在有效期内，如承包商未履行合同义务，您有权要求我们承担保证责任。三、保函责任如承包商在保函有效期内未履行合同义务，我们将在收到您提出的索赔申请后，按照保函金额无条件支付相应款项，用于赔偿您的损失。四、索赔