关于地的合同8篇

关于地的合同8篇关于地的合同8篇关于地的合同篇1签订合同单位：____________（以下简称甲乙方）签订条款如下：1．产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定产品名称型号规模单位数量单价（元）总价金额交货日期及数量十万千百十元角分合计人民币（大写）2．交货办法（1）交货地点：_______________________________________________________（2）运输：由甲代办，但一切运杂费用等由乙负责，甲交运日期即为交货日期。3．付款办法：货物交货后，供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方，乙方根据供方单据电汇供方。4．验收办法：乙应派员到甲仓库验收，如不能派员验收，甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。5．附则（1）合同如有修改须经双方同意，双方另行签订合同。（2）在执行合同期间，如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_______天前通知撤销加工合同，否则按违约处以__________罚金赔偿对方损失。（3）本合同须经双方签章并鉴证后生效。（4）本合同正本两份，双方各执一份。（5）货物运达站____________________________（6）收货人________________________________（7）合同纠纷的处理________________________甲及代表人：（签字盖章）______乙及代表人：（签字盖章）________开户银行：____________________开户银行：______________________帐号：________________________帐号：__________________________电话：________________________电话：__________________________签订日期：______年____月____日关于地的合同篇2定作方：合同编号：签订地点：承揽方：四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和sn/t1649的标准验收。五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。六、加工物品的包装按定作方的要求。七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。十一、付款方式：内部结算。十二、其他约定事项：1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。十五、未尽事项双方协议解决。第一条：工程概况1.工程地址：___________________________________2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4.委托方式：____________________________________________5.工程开工日期：______年______月______日6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。1、材料款__________元;2、人工费__________元;3、设计费__________元;4、施工清运费__________元;5、搬卸费__________元;6、管理费__________元;7、其他费用(注明内容)______________元，合同范本《装修合同》。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。2、乙方实习期间的出勤考核及休假，参照甲方规章制度执行;乙方休假期间，甲方不承担对乙方的教育和管理义务。第二条实习内容及实习地点1、甲方在实习期间，根据乙方的个人情况及自身的管理需要，负责乙方的工作安排、劳动安全、劳动纪律教育、考勤记录和必要的技术指导工作。2、甲方安排乙方的实习地点：。第三条实习期待遇：1、甲方依其规章制度对乙方的实习进行考核评价，乙方按照实习计划或甲方规定完成实习内容的，甲方给予乙方实习补贴，补贴标准为x元/工作日，补贴发放在实习结束时发放。2、乙方实习期间因从事实习范围内的工作发生的正常费用，经甲方认可后，可凭票据实报销。3、在实习期间，乙方不享受甲方员工依据《劳动合同》和甲方规章制度所享受的福利待遇。考虑到实习生的实际经济状况，解决实习生的生活困难，甲方根据具体情况和现有资源，给予实习生住宿和生活方面的补贴。第四条甲方的权利和义务：1、甲方对乙方进行劳动安全培训，包括但不限于工作纪律、安全责任、工作注意事项等。2、甲方可以根据需要，调配乙方从事不同的实习岗位;如乙方由于个人能力和身体原因，不能参加正常的实习活动，或拒不服从甲方工作安排、工作要求或各项规章制度，甲方有权提前终止乙方实习活动并解除本协议。3、结合实际情况，为乙方提供学习专业知识、从事专业实践活动的机会，并委派有关人员进行指导。4、实习期结束时，根据需要和现实表现，为乙方提供一份客观公正的实习鉴定。第五条乙方的权利和义务：1、在允许的范围内，学习与实习岗位相关的`知识，参与实践活动。2、乙方应遵守国家的法律法规，服从甲的安排及管理，遵守甲方的劳动纪律、各项规章制度及管理规定，并爱护甲方的财产;保守技术秘密及商业秘密、甲方的经营信息;在实习结束后，及时移交工作资料和工具，未经允许的情况下，不得带走任何与工作相关的文件资料。否则，甲方有权解除协议并要求乙方承担赔偿责任。3、实习是乙方的自愿行为，因此，乙方在实习期间，应遵纪守法、严格自律，爱护身体、端正行为。在实习期间因违反规章制度、不服从管理造成的后果以及离开工作岗位或在工作时间外发生的，或与工作无关的一切行为和后果(含患病或意外事故)，由乙方承担相应责任，甲方不承担责任。由于乙方过失、故意或超越范围所为，给甲方造成损失，甲方有权要求乙方赔偿。4、乙方不得擅自离开实习岗位，如有正当原因确需离职的，需提前七天提交书面申请，经甲方批准后方可离职，并作好工作交接，乙方离职后甲方不再承担任何责任。5、乙方其在实习过程中本着诚实信用的原则，认真实习，对自己填列的信息或提供的资料真实性负责。第六条协议解除1、甲乙双方协商一致本协议可以解除。2、乙方如有违法行为、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的解除本协议。3、实习期间，甲方如发现乙方不符合实习要求、或者不能胜任实习工作，可向乙方提出解除实习协议，在支付给乙方生活补贴并履行相关手续后，解除本协议。4、如果乙方实习或者工作中不能与同事和睦相处、作风散漫等由于乙方自身的原因，并影响到工作的开展等情况，甲方有权解除协议。给造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。5、其它根据法律规定和本协议约定可以解除的。第七条其它事项1、甲、乙双方充分理解本协议下所建立的实习关系，不构成劳动合同关系。2、实习期间，乙方在履行工作职责中、或利用甲方的资源所取得的知识产权成果，权益为归甲方所有。3、根据本协议约定乙方承担的责任，并不免除乙方根据法律应向甲方承担的责任。4、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商。因本协议而引起的纠纷，双方友好协商解决，协商不能的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条双方约定的其他事项1、甲方出现岗位空缺或新增岗位等情况，同等条件下，应给予优先录用实习生的条件。第九条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方盖章或签字后生效。甲方(盖章)：乙方(签章)：委托代理人(签章)：xx年xx月xx日xx年xx月xx日关于地的合同篇5委托人(下称甲方)：(身份证号码)地址：电话：传真：受托人(下称乙方)：律师事务??地址：邮编：电话：传真：甲方因(犯罪嫌疑人姓名)〔被公安局(或检察院)羁押在看守所〕涉嫌(案由)一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。第一条委托事项1.人民法院一审审判阶段：①查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;②会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;③收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;④担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;⑤向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;⑥担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;⑦征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。2.人民法院二审审判阶段：①代书上诉状，代为提起上诉;②查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;③会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;④担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;⑤向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;⑥担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;⑦征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。3.申诉阶段：①会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;②查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;③代书申诉状，代为提起申诉;④担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;⑤向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;甲方委托乙代上述项代理工作，乙方接受委托。第二条聘请律师甲方聘请乙方(律师姓名)律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，乙方同意指派。第三条甲方义务1.甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。2.甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。第四条乙方义务1.乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。2.乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。3.乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。第五条律师费用甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：1.计时收费乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币元。乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。2.计件收费本案律师费为人民币元，一次性支付，甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。本案律师费为人民币元，分期支付，甲方应于本合同签订之日起日内支付第一笔律师费计元;于(双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计元。3.关于费用的其他约定乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：开户行：开户单位：帐号：乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。第六条工作联系在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的工作联系人分别为：甲方联系人：联系电话：乙方联系人：联系电话：第七条合同变更本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。第八条合同解除1.甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。2.如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。3.如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。第九条违约责任甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。第十条争议解决在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。第十一条合同生效本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。第十二条合同文本本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。第十三条本合同于年月日在签订。甲方(盖章或签字)：乙方(盖章)：代表人签字：关于地的合同篇6订立合同双方：承揽方：××县木具厂以下简称甲方定作方：××县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．第一条加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜台│130x40x90│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不││││││带抽屉│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布货架│180x40x200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百货电器货架│180x80x200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百货货架│180x50x200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二条加工成品质量要求：一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．第三条原材料由甲方提供．第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．第十二条甲方的违约责任一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．第十三条乙方的违约责任一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值３０％的违约金．三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的`规定，向甲方偿付违约金．五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．甲方：××县木具厂（盖章）代表人：黄华新（签名）地址：七都镇电话：６６．８９７１开户银行：××县支行七都镇营业??帐号：１０４７５０乙方：××县百货公司代表人：王新法地址：城关中山街５号电话：３３．７３４７开户银行：××县支行帐号：００３４８５一九八五年一月二十五日关于地的合同篇7甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：开户行：开户行：帐户：帐户甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限定作物品名或项目规格型号计量单位数量价款或酬金交货数量及交货期限单价总金额甲方：____________________乙方：____________________代表：____________________代表：____________________________年____月____日________年____月____日甲方：中国________公司，地址：________电话：________电传：________法定代表人：________职务：________国籍：________乙方：____国________公司，地址：________电话：________电传：________法定代表人：________职务：________国籍：________双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。第一条加工内容乙方向甲方提供加工________(产品)________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。第二条交货乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站(经________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。第三条来料数量与质量乙方提供的原材料须含____%的备损率;多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。第四条加工数量与质量甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。第五条加工费甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元;合同订立第________年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币____元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。第六条付款方式乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。第七条运输与保险乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。第八条不可抗力由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。第九条仲裁本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;2.中华人民共和国法律;3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。第十条合同有效期本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。第十一条合同的续订本合同有效期届满之前____月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。第十二条合同文本与文字本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。第十三条其他1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____%.2.甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。第十四条合同条款的变更本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。第一条租赁房屋坐落在，河北大街中段146号金原国际商务大厦10层b04-b05室_间数_1_、建筑面积_56平方米__、房屋质量__优良____。第二条租赁期限从_20xx_年__8__月__31__日至__20xx____年__8_月__31_日（提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效）第三条第四条租金（大写）玖仟捌佰元整________________租金的支付期限与方式：甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证________________________________________第五条承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。第六条租赁房屋的用途：_乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为戴尔电脑售后客户服务使用___第七条租赁房屋的装修：非经甲方允许不得装修。第八条出租人（是√/否）允许承租人对租赁房屋进行装修或改善增设他物。装修、改善增设他物的范围是：若需对房间装修的经甲方批准后方可组织施工。否则，乙方装修视作违约，应自行拆除，恢复原状；同时一切费用由乙方支付。本协议终止后，其墙面（含门、窗）、天花、灯具、地板、招牌底、防盗网等不动产均无偿归甲方，乙方不得自行拆除。否则，乙方必须在将其所使用的工作用房恢复原状后，方可取回保证金。房间的建筑和各种设施若因乙方装修拆改，或使用不当，或人为损坏，或下水道堵塞所造成的损失，均由乙方赔偿。乙方不得私自拆装电话，或转让、转租给他方使用。否则，甲方有权收回乙方的电话机，并按电信局有关规定处以罚款。若乙方对电话有任何损坏，均由乙方负责维修和赔偿。租赁合同期满，租赁房屋的装修、改善增设他物的处理：_（1）依附于房屋的装修归甲方所有。（2）要求乙方恢复原状。（3）向乙方收取恢复工程实际发生的费用。第九条出租人（是/否√）允许承租人转租租赁房屋。第十条定金（大写）__壹仟元整__元。承租人在__20xx年7月1日__前交给出租人。第十一条合同解除的条件有下列情形之一，出租人有权解除本合同：1、承租人不交付或者不按约定交付租金达__2_个月以上；2、承租人所欠各项费用达（大写）_玖仟捌