工程项目施工合同中的合同评估_第1页
工程项目施工合同中的合同评估_第2页
工程项目施工合同中的合同评估_第3页
工程项目施工合同中的合同评估_第4页
工程项目施工合同中的合同评估_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程项目施工合同中的合同评估合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:2.承包商具备项目施工的资质和能力,愿意承担项目的施工任务;3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则,共同协商确定项目施工的相关事宜。双方为明确各自的权利和义务,特订立本合同,以便共同遵守。第一条项目范围与内容1.1项目范围:详见附件一。1.2项目内容:详见附件一。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同价格包括:施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格的支付方式详见附件二。第三条合同工期3.1项目计划工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。3.2承包商应按照约定的工期完成项目施工。如因特殊情况导致工期延误,双方可协商调整。第四条质量标准4.1项目施工应严格按照国家及行业相关标准、规范进行。4.2项目施工质量应符合附件三约定的质量标准。4.3业主有权对施工过程进行监督,并要求承包商对不合格部分进行整改。第五条承包商义务5.1承包商应按照合同约定,完成项目施工。5.2承包商应确保项目施工的安全,防止安全事故的发生。5.3承包商应承担项目施工过程中的环境保护责任。5.4承包商应配合业主完成项目验收工作。第六条业主义务6.1业主应按照合同约定支付合同价款。6.2业主应提供项目施工所需的场地、资料、设备等。6.3业主应协助承包商办理项目施工所需的相关手续。6.4业主应按照约定日期接收已完成的施工项目。第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金计算方式为:违约金额×违约天数×违约金利率。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。9.2本合同一式两份,双方各执一份。9.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1.附件一:项目范围与内容2.附件二:合同价格支付方式3.附件三:项目质量标准二、违约行为及认定:1.违约行为:未能按照合同约定完成项目施工。未能按照约定的工期完成项目施工。项目施工质量不符合约定的质量标准。未能确保项目施工安全,发生安全事故。未能承担项目施工过程中的环境保护责任。未能配合业主完成项目验收工作。2.违约认定:违约行为的具体表现和证据。违约责任的认定和计算方式。三、法律名词及解释:1.甲方:指项目业主,承担合同的一方。2.乙方:指承包商,承担合同的一方。3.合同总价:指双方约定的项目施工总费用。4.合同工期:指双方约定的项目施工完成的时间。5.质量标准:指双方约定的项目施工质量要求。6.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目施工过程中出现争议。解决办法:通过友好协商解决,协商不成则向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.问题:项目施工进度延误。解决办法:双方协商调整工期,并根据实际情况协商违约责任。3.问题:项目施工质量不符合约定。解决办法:承包商进行整改,直至符合质量标准。4.问题:安全事故发生。解决办法:承包商应立即报告业主,并采取措施防止事故扩大,业主有权要求承包商承担相应责任。五、所有应用场景:1.适用于各类工程项目施工合同的签订。2.用于明确业主与承

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论