钢结构基础施工合同争议解决费用

钢结构基础施工合同争议解决费用合同编号：__________钢结构基础施工合同争议解决费用1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：钢结构基础施工，包括但不限于__________。第二条合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，乙方应保证报价的完整性和准确性。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限自甲方开工令之日起至__________日止。3.2乙方如因自身原因导致施工延误，应按照甲方要求采取措施加快进度，并承担因此产生的一切费用。第四条质量标准4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程质量验收标准按照《__________》执行。4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，并承担因此产生的一切费用。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼费用、仲裁费用及其他相关费用按照法律规定和双方约定承担。第六条合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续之日起终止。6.2除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得擅自变更或解除。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.材料检测报告4.工程量清单5.付款凭证6.验收报告7.变更协议8.诉讼/仲裁申请文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间付款：迟延履行债务。2.乙方未按约定时间完成施工：迟延履行债务。3.乙方施工质量不符合约定：不适当履行债务。4.甲方未按约定提供施工条件：不适当履行债务。5.双方未达成书面一致意见而变更或解除合同：违反约定。三、法律名词及解释：1.迟延履行：指债务人未按约定的时间履行债务的行为。2.不适当履行：指债务人未按约定的方式履行债务，或履行债务有瑕疵的行为。3.违约行为：指当事人违反合同约定义务的行为。4.诉讼费用：指在诉讼过程中，根据法律规定由当事人承担的费用。5.仲裁费用：指在仲裁过程中，根据仲裁规则由当事人承担的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方迟延付款：乙方可以书面催告甲方履行付款义务，如甲方仍不履行，乙方有权暂停施工，并依法向甲方追讨迟延付款的违约金。2.乙方迟延完成施工：甲方可以书面催告乙方履行施工义务，如乙方仍不履行，甲方有权暂停支付工程款，并依法向乙方追讨迟延履行施工的违约金。3.乙方施工质量不符合约定：甲方有权要求乙方在规定时间内返工、维修，并承担相应费用。如乙方拒绝或修复后仍不符合约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。4.甲方未按约定提供施工条件：乙方可以书面催告甲方履行合同义务，如甲方仍不履行，乙方有权暂停施工，并依法向甲方追讨迟延履行提供施工条件的违约金。五、所有应用场景：1.钢结构基础施工合同的签订。2.双方履行合同过程