建设施工合同中的工期延误_第1页
建设施工合同中的工期延误_第2页
建设施工合同中的工期延误_第3页
建设施工合同中的工期延误_第4页
建设施工合同中的工期延误_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设施工合同中的工期延误合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)第一条工程概况1.1工程名称:(工程全称)1.2工程地点:(工程具体位置)1.3工程规模:(工程规模描述)1.4工程内容:(工程主要包括的内容)1.5工程预算:(工程预算金额)第二条工期延误(1)每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。(2)如延误超过一个月,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款的百分之二十作为赔偿金。(1)每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。(2)如延误超过一个月,乙方有权解除合同,并要求甲方支付合同总价款的百分之二十作为赔偿金。(1)不可抗力因素是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。(2)乙方应在不可抗力发生后及时通知甲方,并提供相关证明材料。(3)双方应共同评估不可抗力因素对工程进度的影响,并协商调整施工进度和工期。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价款为:(合同总价款)元。3.2甲方支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的百分之三十作为预付款。(2)工程进度达到百分之五十时,支付合同总价款的百分之四十。(3)工程验收合格后,支付合同总价款的百分之三十。3.3乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付价款。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工,确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到百分之八十时进行,最终验收在工程完成后进行。4.3验收不合格的工程,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到约定标准。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。5.2合同终止后,乙方应按照甲方的要求完成剩余工程,并承担相应违约责任。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方应遵守国家法律法规,履行合同义务,维护双方合法权益。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.工程验收标准和方法6.不可抗力证明文件7.乙方资质证明文件8.合同履行过程中的通信记录二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间节点完成工程,属于工期延误违约行为。2.乙方工程质量不符合约定标准,属于质量违约行为。3.甲方未按约定时间支付合同价款,属于支付违约行为。4.甲方提供的施工条件不符合约定,导致乙方无法正常施工,属于甲方违约行为。5.不可抗力因素导致工程进度延误,不属于违约行为。三、法律名词及解释:1.建设施工合同:是指甲方委托乙方进行建筑施工,乙方承担施工义务,并按照约定的工程质量、进度、价款等条件进行合同履行的一种合同关系。2.工期延误:是指乙方未按照约定的时间节点完成工程,导致工程进度推迟的现象。3.违约金:是指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。4.赔偿金:是指一方因违约行为给对方造成损失,按照合同约定或者根据法律规定向对方支付的金钱赔偿。5.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:乙方应及时与甲方沟通,制定合理的施工进度计划,并采取措施加快工程进度。2.工程质量问题:乙方应按照约定的施工标准进行施工,甲方有权对工程质量进行监督,发现问题及时提出,乙方应按要求进行整改。3.支付问题:甲方应按照约定时间支付合同价款,如遇到支付问题,应及时与乙方沟通,协商解决。4.合同解除和终止:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并按照合同约定承担违约责任。5.争议解决:双方应协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论