工程总包合同模板施工协议书

工程总包合同模板施工协议书合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为工程项目业主，依据相关法律、法规，拟将工程项目的施工任务发包给乙方，为确保双方利益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：（项目全称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程内容：（项目内容详细描述）1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程预算：（工程预算金额）二、合同条款2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的条款和工程要求，完成施工任务。2.2甲方应按照本合同约定的付款条款，向乙方支付工程款。2.3双方应严格遵守国家相关法律法规，依法履行合同义务。2.4乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方应保证工程质量，符合国家相关标准和规范要求，如工程质量出现问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.6双方应共同努力，维护工程项目的正常进行，确保工程安全、优质、高效完成。三、合同价格3.1本合同施工价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价应包括工程所有施工内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。3.3甲方支付乙方工程款，按本合同约定的付款条款执行。四、工期4.1合同约定的工期为：（工期开始日期）至（工期结束日期）。4.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、付款及结算（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的20%作为尾款。5.2乙方应提供合法的税务发票，以便甲方合法抵扣税款。5.3双方应按照法律规定，依法履行税收义务。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为工程预算的0.5%。6.2甲方未按照合同约定的付款条款支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率的0.5%。6.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，向守约方支付赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程项目的施工图纸和技术要求。2.工程项目的预算明细表。3.乙方提供的税务发票。4.工程项目的进度报告。5.工程项目的验收报告。6.双方签订的补充协议。二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的付款条款支付工程款的，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合国家相关标准和规范要求的，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工条件的，属于违约行为。5.双方未按照合同约定履行税收义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.工程总包合同：指甲方将工程项目的施工任务发包给乙方，乙方负责完成施工任务并支付相应的工程款。2.工期：指合同约定的乙方完成施工任务的时间期限。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期利息。5.工程预算：指工程项目预计的总造价。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误的问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的赶工计划，并采取相应的措施加快施工进度。2.遇到付款问题，乙方应按照合同约定的付款条款，向甲方提出付款申请，并提供相应的进度报告和验收报告。3.遇到施工质量问题，乙方应立即进行整改，并承担相应的修复及赔偿责任。4.遇到合同纠纷，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为工程项目业主，乙方为施工方的情况。2.适用于工程项目