建设工程施工承包垫资协议书(2024版)

编号：__________建设工程施工承包垫资协议书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工承包垫资协议书(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：承包范围与内容3.1承包范围3.2承包内容3.3工程分包第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3计价方式第五章：合同履行5.1承包人义务5.2发包人义务5.3工期要求5.4工程质量5.5工程安全第六章：垫资条款6.1垫资金额6.2垫资方式6.3垫资期限6.4垫资利息6.5垫资还款第七章：支付与结算7.1付款条件7.2付款方式7.3进度付款7.4竣工付款7.5质量保证金第八章：违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2协商解决9.3调解解决9.4仲裁解决9.5诉讼解决第十章：合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章：合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承第十二章：合同的终止与失效12.1合同终止12.2合同失效第十三章：其他条款13.1保密条款13.2不可抗力13.3法律适用13.4合同附件第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订14.2合同生效14.3合同副本合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致签订的。1.2合同主体合同甲方：（发包人名称），法定代表：（发包人法定代表人）。合同乙方：（承包人名称），法定代表：（承包人法定代表人）。1.3合同宗旨双方同意按照合同的约定，乙方承担工程建设任务，甲方保证按期支付工程价款，并确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：（工程名称）工程编号：（工程编号）2.2工程地点工程位于：（工程具体地点）2.3工程规模工程规模描述：（工程具体规模描述）2.4工程投资估算工程投资估算总额为：（总投资估算金额），其中建筑安装工程费为：（建筑安装工程费金额）。第三章：承包范围与内容3.1承包范围乙方承包的范围包括：（具体承包范围，如土建、安装、装修等）。3.2承包内容乙方承包的内容包括：（具体承包内容，如设计、施工、材料供应等）。3.3工程分包如乙方需要进行分包，应提前征得甲方同意，并按照甲方的要求进行分包。分包工程的质量、安全、进度等标准不得低于主体工程的标准。第四章：合同价格4.1合同总价本合同的工程总价款为：（合同总价金额），币种为：（币种）。4.2价格调整合同总价在：（价格调整的条件和时间）。4.3计价方式本合同的计价方式为：（单价合同或总价合同等）。第五章：合同履行5.1承包人义务乙方应按照合同约定的标准和质量要求完成工程建设任务，并保证工程的安全和进度。5.2发包人义务甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程价款，并保证工程所需的材料、设备等供应。5.3工期要求本工程的工期为：（工期具体要求），自开工之日起至竣工验收合格日止。5.4工程质量本工程的质量要求为：（工程质量标准），乙方应严格按照相关法律法规和标准进行施工。5.5工程安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，并确保工程安全。第六章：垫资条款6.1垫资金额乙方同意在：（垫资金额）内进行垫资。6.2垫资方式垫资方式为：（垫资的具体方式，如银行保函、预付款等）。6.3垫资期限乙方垫资的期限为：（垫资期限），自工程开工之日起至甲方支付工程进度款之日止。6.4垫资利息垫资利息为：（垫资利息率），按年计算。6.5垫资还款甲方应在：（还款时间）内将垫资及利息一次性偿还给乙方。第七章：支付与结算7.1付款条件甲方支付工程价款的条件为：（付款的具体条件，如工程进度、质量合格等）。7.2付款方式甲方支付工程价款的方式为：（付款的具体方式，如银行转账、支票等）。7.3进度付款甲方按照：（进度付款的比例和时间）进行进度付款。7.4竣工付款工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的金额进行竣工付款。7.5质量保证金甲方应在工程竣工验收合格后：（质量保证金的保留时间）内保留一定比例的质量保证金。第八章：违约责任8.1承包人违约乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2发包人违约甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3违约赔偿违约赔偿金额为：（违约赔偿的具体金额或计算方式）。第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2协商解决双方应积极进行协商，争取达成一致意见。9.3调解解决如协商不成，可向相关调解机构申请调解。9.4仲裁解决如协商不成，可向（仲裁机构名称）申请仲裁。9.5诉讼解决如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。10.2合同解除合同解除应书面签署，并经双方确认。第十一章：合同的转让与继承11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同继承合同的转让或终止不影响合同中关于争议解决、违约责任等方面的条款。第十二章：合同的终止与失效12.1合同终止合同终止的条件为：（具体终止条件）。12.2合同失效合同失效的条件为：（具体失效条件）。第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2不可抗力不可抗力事件包括：（具体不可抗力事件）。13.3法律适用本合同适用法律为：（适用法律）。13.4合同附件合同附件包括：（附件名称）。第十四章：合同的签订与生效14.1合同签订本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效本合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。14.3合同副本本合同一式（份数）份，甲乙双方各执（份数）份，具有同等法律效力。合同编号：_________甲方签字：_________乙方签字：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料和设备的供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料和设备，除非甲方同意乙方使用其他供应商的产品。1.2工程变更甲方有权根据工程实际情况提出工程变更。乙方应按照甲方的要求进行变更，并承担因变更引起的额外费用。1.3工期延误如乙方原因导致工程进度延误，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。1.4质量控制甲方有权对工程质量进行监督和检查。乙方应保证工程质量符合合同约定和国家相关法律法规的要求。1.5工程保险甲方要求乙方购买并维持工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主分包乙方有权自主选择分包商进行工程分包，并对其分包工程的质量、安全、进度等承担责任。2.2技术方案和施工方法乙方应负责提供技术方案和施工方法，并保证其方案和方法的合理性、安全性和可行性。2.3工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，内容包括工程进度、已发生的工作量、已发生的费用等。2.4工程维护与保修工程竣工验收合格后，乙方应负责工程的维护和保修工作，并承担相应的费用。2.5知识产权保护乙方应保护工程相关的知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商承担，并在合同中明确。3.3第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不代表甲乙任何一方，公正地履行协调和协助职责。3.4第三方中介的信息保密第三方中介应对合同内容和谈判过程中的信息保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。3.5第三方中介的解除甲乙双方任何一方均有权书面通知解除第三方中介的委托，但应提前通知对方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料和设备的技术规格书4.分包商资质文件5.工程保险单据6.进度报告模板7.工程维护与保修协议8.知识产权许可协议9.第三方中介服务协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.乙方未按合同约定时间提交进度报告。3.乙方未按甲方要求进行工程变更或拒绝履行变更义务。4.乙方使用非甲方指定供应商的材料和设备。5.乙方未购买或维持工程保险。6.乙方未保护工程相关的知识产权。7.第三方中介未履行协调和协助职责。8.第三方中介泄露合同内容和谈判过程中的信息。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系，规定合同的订立、履行、变更、解除等法律行为的法律。2.建筑法：调整建筑施工活动，规定建筑施工企业的资质、施工许可、工程质量安全等法律。3.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利，用以保护创新成果和商业标志。4.保修：乙方在一定期限内对工程进行的免费维修和保养。5.分包：乙方将合同中的一部分工作交给其他承包商完成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定进度计划，定期召开进度会议，及时解决影响进度的因素。2.工程质量问题：加强质量监督，严格执行质量标准，对发现