2024版劳务分包施工合同规定

编号：__________2024版劳务分包施工合同规定甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版劳务分包施工合同规定合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用范围1.3合同原则1.4合同文件的优先顺序1.5法律法规的适用第二章：合同主体2.1劳务分包商的基本情况2.2承包人的基本情况2.3双方的合法权益2.4双方的义务与责任第三章：工程范围与施工内容3.1工程概况3.2施工内容与要求3.3施工工艺与技术标准3.4施工组织设计第四章：合同价格与支付方式4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式与支付时间4.4进度款与竣工结算第五章：工期与进度5.1工期要求5.2施工进度计划5.3工期延误5.4提前完成工程第六章：质量与检验6.1质量标准6.2检验程序与方法6.3质量问题的处理6.4工程验收第七章：安全文明施工7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3文明施工要求7.4安全事故的处理第八章：材料与设备8.1材料供应与验收8.2设备供应与验收8.3材料与设备的使用与管理8.4材料与设备的质量保证第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额的计算9.4违约赔偿的支付方式第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖10.4争议解决的时间限制第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同解除的条件11.4合同解除的程序第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3合同终止后的清理12.4合同终止后的责任承担第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的修订14.3合同的解除与终止14.4合同解除或终止后的权利义务处理合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.2本合同中使用的词语，如“甲方”、“乙方”、“工作日”等，除非上下文明确另有定义，否则应具有本合同中给予它们的定义。1.1.3本合同所用条款的仅为方便阅读，不影响或限制任何条款的内容或解释。1.2适用范围1.2.1本合同适用于乙方根据甲方的要求，提供包括但不限于施工、安装、维修、改造等劳务分包服务。1.2.2本合同不适用于任何其他服务或活动，除非双方另有书面协议。1.3合同原则1.3.1本合同的订立、履行、解释及争议解决均遵循中华人民共和国法律、法规的规定。1.3.2本合同的订立基于平等自愿、诚实守信的原则。1.4合同文件的优先顺序1.4.1本合同文件的优先顺序如下：合同协议书、中标通知书（如有）、投标文件、专用条款、通用条款、规范、图纸、技术说明及其他构成合同组成部分的文件。1.5法律法规的适用1.5.1本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律、法规。1.5.2如果本合同的任何内容与法律、法规相抵触，该内容将按法律、法规的规定进行调整。第二章：合同主体2.1劳务分包商的基本情况2.1.1乙方依法成立，具有法人资格。2.1.2乙方应提供其工商注册证书、税务登记证、组织机构代码证等合法有效的证件。2.2承包人的基本情况2.2.1甲方是依法成立并具有法人资格的企业。2.2.2甲方应提供其工商注册证书、税务登记证、组织机构代码证等合法有效的证件。2.3双方的合法权益2.3.1双方应遵守国家的法律、法规，保护国家利益、社会公共利益，尊重社会公德。2.3.2双方在履行合同过程中应遵守诚实信用原则，不得损害对方的合法权益。2.4双方的义务与责任2.4.1乙方应按照合同约定，完成劳务分包工作，并保证服务质量。2.4.2甲方应按照合同约定，向乙方支付劳务报酬，并保证乙方的合法权益。第三章：工程范围与施工内容3.1工程概况3.1.1工程名称：____________________。3.1.2工程地点：____________________。3.1.3工程规模：____________________。3.2施工内容与要求3.2.1乙方应按照甲方的要求，完成施工内容，包括但不限于：____________________。3.2.2乙方应按照合同约定的质量标准、工艺流程和进度要求进行施工。3.3施工工艺与技术标准3.3.1乙方应采用符合国家标准的施工工艺和材料。3.3.2乙方应按照甲方的技术要求、图纸和规范进行施工。3.4施工组织设计3.4.1乙方应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并提交甲方审查。3.4.2甲方应按照合同约定对乙方的施工组织设计进行审查，并在合理时间内提出修改意见。第四章：合同价格与支付方式4.1合同价格4.1.1本合同的劳务报酬为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。4.1.2价格包含乙方施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。4.2价格调整4.2.1如果合同执行过程中出现材料价格波动、政策调整等情况，导致合同价格需要调整，双方应协商解决。4.3支付方式与支付时间4.3.1甲方应按照合同约定的支付方式和支付时间向乙方支付劳务报酬。4.3.2甲方支付劳务报酬的时间应在本合同约定的工程竣工并经验收合格后。4.4进度款与竣工结算4.4.1甲方应根据乙方的施工进度，按照合同约定的比例支付进度款。4第八章：材料与设备8.1材料供应与验收8.1.1乙方应按照甲方的要求，采购、供应合同约定的材料。8.1.2甲方应对乙方供应的材料进行验收，并在验收合格后签字确认。8.2设备供应与验收8.2.1乙方应按照甲方的要求，采购、供应合同约定的设备。8.2.2甲方应对乙方供应的设备进行验收，并在验收合格后签字确认。8.3材料与设备的使用与管理8.3.1乙方应妥善使用和管理甲方提供的材料和设备。8.3.2乙方应负责对甲方提供的材料和设备进行日常维护和保养。8.4材料与设备的质量保证8.4.1乙方应保证供应的材料和设备的质量符合国家标准和合同要求。8.4.2乙方应对供应的材料和设备的质量承担责任，如出现质量问题，乙方应负责及时更换或修复。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为9.1.1双方应严格履行合同约定的义务，任何一方违反合同条款，均视为违约。9.1.2违约方应承担因此给守约方造成的损失和费用。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的直接经济损失和合同约定的违约金。9.2.2违约方的违约行为不影响守约方根据合同享有的其他权利。9.3赔偿金额的计算9.3.1赔偿金额应根据违约方违约程度、损失大小和合同约定等因素确定。9.3.2赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定。9.4违约赔偿的支付方式9.4.1违约方应在收到赔偿金额的通知后，按照合同约定的支付方式支付赔偿金。9.4.2赔偿金支付后，双方应就此事造成的纠纷予以解决。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构10.2.1双方约定，如发生争议，应提交__________仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼管辖10.3.1任何一方提起诉讼，应向合同签订地的人民法院提起。10.4争议解决的时间限制10.4.1双方应在争议发生后的__________天内，向仲裁机构或法院提起争议解决。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2合同变更的条件包括但不限于政策变化、工程设计变更等。11.2合同变更的程序11.2.1提出变更的一方应向另一方提交书面的变更请求。11.2.2双方应就变更内容进行协商，并签订书面变更协议。11.3合同解除的条件11.3.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3.2合同解除的条件包括但不限于不可抗力、一方违约等。11.4合同解除的程序11.4.1提出解除的一方应向另一方提交书面的解除请求。11.4.2双方应就解除事宜进行协商，并签订书面解除协议。第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.1.1合同终止的条件包括但不限于工程竣工、合同到期等。12.2合同解除的程序12.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理未了事宜。12.3合同终止后的清理12.3.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对施工场地进行清理。12.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续。12.4合同终止后的责任承担12.4.1合同终止后，多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并确保材料质量符合合同规定的标准。如乙方未按照甲方要求采购材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行施工。甲方有权要求乙方采取措施纠正施工中的问题，乙方应无条件遵守。3.甲方调整工程内容甲方有权根据工程需要调整工程内容。如甲方提出调整工程内容，乙方应按照甲方的要求进行调整，并确保工程质量不受影响。4.甲方提前完成工程的要求甲方有权要求乙方提前完成工程。如甲方提出提前完成工程的要求，乙方应尽力满足。甲方应根据提前完成工程的时间，给予乙方相应的奖励或补偿。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主采购材料乙方有权自主选择材料供应商。甲方不得干涉乙方的材料采购权。乙方应确保供应的材料质量符合合同规定的标准，如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。2.乙方的施工自主权乙方有权根据合同约定自主进行施工。甲方不得干涉乙方的施工过程。乙方应保证施工质量，并接受甲方的监督。3.乙方拒绝不合理的调整要求乙方有权拒绝甲方提出的不合理调整工程内容的要求。如甲方提出的调整要求严重影响工程质量或施工进度，乙方有权提出异议，并寻求双方协商解决。4.乙方对提前完成工程的奖励要求如甲方要求乙方提前完成工程，乙方有权要求甲方根据提前完成工程的时间，给予乙方相应的奖励。奖励的具体金额和方式，由双方协商确定。附件三：第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方之间的合作关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题，并给出合理的建议。2.第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督。甲乙双方应接受第三方中介的监督，并按照第三方中介的要求进行合同履行。3.第三方中介的调解权如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解结果具有约束力，甲乙双方应无条件遵守。4.第三方中介的费用第三方中介的介入费用由甲方和乙方共同承担。具体费用金额由双方协商确定。第三方中介的费用应在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定时间支付劳务报酬未提供施工场地、材料、设备等必要条件干涉乙方的材料采购权提出不合理的设计变更或提前完成工程的要求2.乙方违约行为及认定：未按约定完成施工任务或工程质量不符合标准未按甲方要求采购材料或使用设备拒绝合理的设计变更或调整要求未接受甲方的监督或未采取措施纠正施工中的问题3.第三方中介违约行为及认定：未公正、中立地处理合同履行问题未履行调解义务或调解结果不具有约束力未按约定时间完成监督、调解等职责三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方按照甲方的要求，提供施工过程中所需的人工、材料、设备等服务。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.合同解除：指合同双方或一方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应