土石方工程承包合同样本(2024版)

编号：__________土石方工程承包合同样本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

土石方工程承包合同样本(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息1.3合同签订地点和时间第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质第三章：工程量和工程进度3.1工程量清单3.2工程进度计划3.3工程量的核实与调整第四章：工程质量标准4.1土石方工程质量标准4.2工程验收标准4.3质量保证措施第五章：合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整机制5.3付款方式与进度5.4价款支付条件第六章：工期延误与违约责任6.1工期延误的责任与处理6.2承包方的违约行为6.3发包方的违约行为6.4违约责任的赔偿方式第七章：工程变更7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用与时间调整第八章：不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的通知与证明8.3不可抗力的后果与处理第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3解除或终止合同后的处理第十一章：保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2合同分包的限制12.3分包合同的签订与履行第十三章：其他条款13.1保险条款13.2环境保护条款13.3安全施工条款第十四章：附件14.1工程量清单14.2工程图纸14.3相关资质证书14.4合同附件其他文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包方信息发包方名称：_________注册地址：_________法人代表：_________联系人：_________联系电话：_________1.2承包方信息承包方名称：_________注册地址：_________法人代表：_________联系人：_________联系电话：_________1.3合同签订地点和时间签订地点：_________签订时间：_________第二章：工程概述2.1工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程性质：_________第三章：工程量和工程进度3.1工程量清单：土石方开挖：_________土石方回填：_________运输距离：_________其他工程量：_________3.2工程进度计划：工程启动日期：_________工程完成日期：_________关键节点：_________3.3工程量的核实与调整：核实方式：_________调整程序：_________第四章：工程质量标准4.1土石方工程质量标准：土壤稳定性：_________坡度要求：_________压实度要求：_________4.2工程验收标准：验收依据：_________验收程序：_________4.3质量保证措施：质量检测：_________质量控制：_________第五章：合同价格与支付5.1合同总价：总价金额：_________币种：_________5.2价格调整机制：调整条件：_________调整程序：_________5.3付款方式与进度：付款方式：_________付款进度：_________5.4价款支付条件：支付条件：_________第六章：工期延误与违约责任6.1工期延误的责任与处理：延误责任：_________处理方式：_________6.2承包方的违约行为：违约行为：_________违约责任：_________6.3发包方的违约行为：违约行为：_________违约责任：_________6.4违约责任的赔偿方式：赔偿方式：_________第七章：工程变更7.1工程变更的条件：变更条件：_________变更程序：_________7.2工程变更的程序：变更申请：_________审批流程：_________7.3工程变更的费用与时间调整：费用调整：_________时间调整：_________第八章：不可抗力8.1不可抗力的定义：不可抗力事件包括：_________不可抗力的证明：_________8.2不可抗力的通知与证明：通知义务：_________证明文件：_________8.3不可抗力的后果与处理：后果处理：_________合同调整：_________第九章：争议解决9.1争议解决方式：协商解决：_________调解程序：_________9.2仲裁机构：仲裁机构名称：_________仲裁地点：_________9.3诉讼管辖法院：法院名称：_________法院地点：_________第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件：解除条件：_________解除程序：_________10.2合同终止的条件：终止条件：_________终止程序：_________10.3解除或终止合同后的处理：处理方式：_________第十一章：保密条款11.1保密信息的定义：保密信息范围：_________保密信息期限：_________11.2保密信息的保护期限：保护期限：_________保护措施：_________11.3保密信息的泄露后果：泄露后果：_________第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让的条件：转让条件：_________转让程序：_________12.2合同分包的限制：分包限制：_________分包批准：_________12.3分包合同的签订与履行：分包合同要求：_________分包合同监督：_________第十三章：其他条款13.1保险条款：保险要求：_________保险责任：_________13.2环境保护条款：环保要求：_________环保责任：_________13.3安全施工条款：安全要求：_________安全责任：_________第十四章：附件14.1工程量清单：清单详细内容：_________14.2工程图纸：图纸编号：_________图纸份数：_________14.3相关资质证书：证书名称：_________证书编号：_________14.4合同附件其他文件：文件名称：_________文件份数：_________甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：工程变更管理条款内容：甲方有权根据工程实际情况对工程量、工程进度、工程质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整工程计划和施工方案，并报甲方审批。变更导致的费用和时间调整，按照第七章的相关规定处理。附加条款二：工程质量控制条款内容：甲方有权对工程的施工质量进行监督检查。乙方应积极配合甲方的质量检查，提供必要的资料和方便。如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。附加条款三：工期延误处理条款内容：如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。如非乙方原因导致工期延误，甲方应与乙方协商合理调整工期，并按实际情况调整合同价款。附加条款四：合同解除和终止附加条款五：争议解决条款内容：如合同履行过程中发生争议，甲方有权选择仲裁或诉讼方式解决争议。无论选择仲裁还是诉讼，甲方都有权在仲裁机构或法院所在地提起诉讼。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：工程变更管理条款内容：乙方应及时向甲方报告工程进度、工程量变化等情况。如乙方认为需要进行工程变更，应向甲方提出书面申请，并附上变更方案和费用预算。甲方应在收到申请后7天内审批变更方案，并书面通知乙方。附加条款二：工程质量控制条款内容：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题导致的费用和损失。附加条款三：工期延误处理条款内容：如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付合同总价一定比例的违约金。如非乙方原因导致工期延误，乙方应与甲方协商合理调整工期，并按实际情况调整合同价款。附加条款四：合同解除和终止附加条款五：争议解决条款内容：如合同履行过程中发生争议，乙方有权选择仲裁或诉讼方式解决争议。无论选择仲裁还是诉讼，乙方都有权在仲裁机构或法院所在地提起诉讼。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款一：中介服务费用条款内容：第三方中介在合同履行过程中提供服务，甲方和乙方应按约定向中介支付服务费用。中介服务费用包括但不限于咨询、协调、监督等费用。附加条款二：中介的责任和义务条款内容：中介应确保合同的履行顺利进行，及时解决甲方和乙方之间的争议。中介应对因其原因导致的合同履行不畅承担责任。附加条款三：中介的解除和终止附加条款四：争议解决条款内容：如合同履行过程中发生争议，甲方、乙方和中介应通过协商解决。如协商无果，甲方和乙方均有权选择仲裁或诉讼方式解决争议。无论选择仲裁还是诉讼，甲方和乙方都有权在仲裁机构或法院所在地提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.工程图纸3.相关资质证书4.分包合同5.保险单据6.环境保护审批文件7.安全施工许可文件8.工程变更申请9.质量检查报告10.工期延误证明11.违约金计算公式12.争议解决机构资质证明13.第三方中介服务合同14.合同履行监督报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的质量标准完成工程，视为违约。2.乙方未按合同约定的工期完成工程，视为违约。3.乙方未按合同约定的费用标准进行施工，视为违约。4.乙方未经甲方同意擅自分包工程，视为违约。5.乙方未按合同约定的方式进行变更，视为违约。6.甲方未按合同约定的时间支付价款，视为违约。7.甲方未按合同约定的方式进行质量检查，视为违约。8.甲方未按合同约定的方式处理工期延误，视为违约。9.第三方中介未按合同约定的服务内容提供服务，视为违约。三、法律名词及解释：1.土石方工程：指对土石方进行开挖、运输、回填等作业的过程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方的一种经济补偿。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：严格按照工程量清单和图纸进行核实，必要时可请第三方专业机构进行审计。2.质量问题：定期进行质量检查，发现问题及时通知乙方整改，必要时可请专业机构进行评估。3.工期延误：及时记录工期变化，协商调整工期计划，