工期顺延合同协议书

工期顺延合同协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承建的工程，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程工期：本工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为__天。第二条工期顺延事由2.1因甲方原因导致工期延误：在施工过程中，因甲方提出变更设计、增减工程量或甲方资金、材料供应不及时等原因，导致乙方无法按原定工期完成工程施工，需延长工期的，甲方应支付乙方相应的工期顺延费用。2.2因乙方原因导致工期延误：在施工过程中，因乙方管理不善、施工人员短缺、设备损坏或其他乙方原因导致乙方无法按原定工期完成工程施工，需延长工期的，乙方应支付甲方相应的工期顺延费用。2.3因不可抗力因素导致工期延误：因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致工程无法按原定工期完成的，双方可协商确定工期顺延事宜。第三条工期顺延程序3.1甲方提出工期顺延要求的，应向乙方提交书面申请，并附相关证明材料。乙方应在收到甲方申请后7个工作日内作出答复。3.2乙方提出工期顺延要求的，应向甲方提交书面申请，并附相关证明材料。甲方应在收到乙方申请后7个工作日内作出答复。3.3双方对工期顺延事项有异议的，可协商解决。协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第四条工期顺延费用4.1因甲方原因导致工期顺延的，甲方应支付乙方相应的工期顺延费用，具体金额由双方协商确定。4.2因乙方原因导致工期顺延的，乙方应支付甲方相应的工期顺延费用，具体金额由双方协商确定。4.3因不可抗力因素导致工期顺延的，双方可协商确定工期顺延费用。第五条其他约定5.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。5.3本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日工期顺延合同协议书（1）甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础之上，就甲方委托乙方承建的工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程内容：_____________________4.工程合同价款：人民币________元（大写：_____________________元整）二、工程延期原因及依据1.工期顺延的原因：由于不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法按原定计划进行。2.依据：根据国家相关法律法规的规定，因不可抗力因素导致工程延期，可以适用合同约定或法律规定顺延工期。三、工期顺延的具体安排1.工期顺延的时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计________天。2.工期顺延的安排：乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。四、双方权利和义务1.甲方的权利和义务：甲方有权要求乙方按照合同约定的工期进行施工，如有延误行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；甲方应按照合同约定及时支付工程款，以保证工程顺利进行。2.乙方的权利和义务：乙方有权在遇到不可抗力因素时申请工期顺延，但应及时通知甲方；乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。五、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。2.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：_____________________工期顺延合同协议书（2）甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础之上，经友好协商，就甲方委托乙方承建的工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程内容：____________4.工程合同价款：____________二、工程延期原因及依据1.工期顺延的原因：由于不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法按原定计划进行施工。2.依据：根据国家相关法律法规的规定，因不可抗力因素导致工程延期，可以适用合同约定或法律规定顺延工期。三、工期顺延的具体安排1.工期顺延的时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计____天。2.工期顺延的计算方式：按照实际停工天数乘以合同约定或法定工作日单价计算。四、双方权利和义务1.甲方应提供必要的施工条件，配合乙方施工，确保工程顺利进行。2.乙方应按照合同约定组织施工，确保工程质量符合国家标准和规范。3.双方应加强沟通与协作，及时解决工程中存在的问题，确保工程按时竣工。五、违约责任1.如一方未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。2.因不可抗力因素导致工程延期，双方均不承担违约责任。六、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________日期：____年__月__日工期顺延合同协议书（3）甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方就____________项目的工期顺延事宜协商一致，达成如下协议：第一条工期顺延的事由1.1因甲方原因导致工程延期，包括但不限于设计变更、资金问题、现场管理不善等。1.2因乙方原因导致工程延期，包括但不限于施工人员不足、设备故障、材料供应不及时等。第二条工期顺延的时间2.1甲方应于____________年____________月____________日前完成全部工程，并向乙方交付验收。2.2因甲方原因导致的工期顺延，工期顺延天数为____________天。2.3因乙方原因导致的工期顺延，工期顺延天数为____________天。第三条双方权利义务3.1甲方应按照合同约定的时间和进度支付工程款，否则乙方有权要求工期顺延。3.2乙方应按照合同约定的时间和进度进行施工，保证工程质量，否则甲方有权要求工期顺延。3.3双方应共同配合，解决项目中出现的各种问题，确保工程顺利进行。第四条违约责任4.1如一方未按照本协议约定履行义务，应承担违约责任。4.2如因一方违约导致对方损失，违约方应承担赔偿责任。第五条争议解决5.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________签订日期：____________年____________月____________日工期顺延合同协议书（4）甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了工程合同（以下简称“原合同”），现基于乙方的要求，双方同意对原合同约定的工期进行顺延，特订立本合同：第一条工期顺延1.1原合同约定的工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。1.2由于____原因，乙方无法按照原合同约定的时间完成工程。1.3经双方协商一致，同意将原合同的竣工日期延长至____年__月__日。第二条双方权利和义务2.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。2.2乙方应按照合同约定的时间和质量完成工程。2.3乙方应遵守相关法律法规和行业规范，确保工程安全和质量。第三条违约责任3.1如乙方未能按照本合同约定完成工程，应承担违约责任，具体责任由双方另行商定。3.2如甲方未能按照本合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体责任由双方另行商定。第四条争议解决4.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。4.2若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条其他5.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。5.2未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：______________授权代表（签字）：__________日期：____年__月__日乙方（承包商）：______________授权代表（签字）：__________日期：____年__月__日工期顺延合同协议书（5）甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方就____________项目的工期顺延事宜协商一致，达成如下协议：第一条工期顺延的事由1.1因甲方原因导致工程延期，包括但不限于设计变更、材料供应不及时等。1.2因乙方原因导致工程延期，包括但不限于施工人员不足、设备故障等。1.3因不可抗力因素导致工程延期，包括但不限于自然灾害、政府行为等。第二条工期顺延的时间2.1延长的工期为____________天。2.2自本合同签订之日起计算工期顺延天数。第三条双方权利和义务3.1甲方有权要求乙方提供工程进度报告和有关资料，以便及时了解工程进度情况。3.2乙方应按照合同约定的工期组织施工，确保工程质量。3.3双方应加强沟通与协作，共同解决工程中遇到的问题。第四条违约责任4.1如因一方原因导致工程延期，违约方应承担相应的违约责任。4.2因不可抗力因素导致的工程延期，双方均不承担违约责任。第五条争议解决方式5.1本合同的签订、解释、适用和争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定事项6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________签订日期：____________工期顺延合同协议书（6）甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），现基于乙方申请及双方协商一致，同意对原合同约定的工期进行顺延，特订立本合同。第一条工期顺延事由乙方因不可抗力事件导致工程延期，包括但不限于：1.天气原因：如遭遇持续降雨、台风、洪水等自然天气影响施工；2.地质原因：如遇到地质变化、地下障碍物等影响施工；3.政策原因：如政策调整、法规变更等影响施工；4.其他原因：如甲方资金链断裂、施工现场安全问题等影响施工。第二条工期顺延期限乙方根据实际情况，申请将原合同约定的工期顺延__天。第三条双方权利义务1.甲方应妥善处理工程延