地热供暖施工合同模板

地热供暖施工合同模板合同编号：__________地址：法定代表人：联系电话：地址：法定代表人：联系电话：鉴于供暖方拥有地热供暖资源，并需要施工方进行地热供暖系统的施工安装；乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该工程的施工任务。为了保证工程质量，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1本工程为地热供暖施工项目，包括地热供暖管线的铺设、设备安装、系统调试等工作。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模：____________________。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的标准。第二条工程价款2.1双方确认，本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方施工过程中，如需变更工程内容或规模，应事先与甲方协商，并按照双方确认的变更内容调整工程价款。2.3甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程价款。第三条施工期限3.1乙方应按照本合同约定的施工内容、工程规模和质量标准，保证工程在____年__月__日前竣工交付。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量保证4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程竣工后，乙方应承担____个月的质保期。质保期内，如因施工原因导致工程质量问题，乙方应及时予以修复，并承担相应费用。4.3质保期满后，如工程出现质量问题，乙方应根据实际情况给予维修或更换，并承担相应费用。第五条付款方式5.1甲方分期支付工程价款，具体支付方式如下：（1）工程开工后____天内，支付工程总价的__%；（2）工程进度达到__%时，支付工程总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程价款。5.2甲方支付工程价款时，应提供等额的税务发票。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的__%。6.2甲方如未按照本合同约定的时间支付工程价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。6.3双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲乙双方营业执照复印件2.甲乙双方法定代表人身份证明3.乙方施工资质证书复印件4.工程设计图纸5.工程预算书6.工程进度计划7.质量保证书8.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定的时间支付工程价款，视为违约。3.甲方未按照合同约定提供施工条件或资料，视为违约。4.乙方未按照合同约定进行施工，导致工程质量问题，视为违约。5.双方因履行合同发生争议，未能通过友好协商解决，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有地热供暖资源并需要施工方进行地热供暖系统施工安装的一方。2.乙方：指具备相应施工资质和经验，承担地热供暖系统施工任务的一方。3.工程价款：指双方约定的乙方完成地热供暖工程施工所需支付的金额。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程价款时，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整工程进度和竣工日期。2.工程质量问题：如发现施工质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在质保期内负责修复并承担相应费用。3.付款纠纷：甲方应按照合同约定及时支付工程价款，如发生付款纠纷，双方可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.争议解决：双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为地热供暖资源的拥有者，需要乙方进行地热供暖系统的施工安装。2.乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担地热供暖系统的施工任务。3.双方就工程内容、工程规模、工程质量标准、工程价款、施工期限等事项达成一致，签订地热供暖施工合同。4.双方