沥青路面施工合同样本阅读

沥青路面施工合同样本阅读合同编号：__________沥青路面施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备沥青路面施工的资质和经验，愿意承担上述施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经过友好协商，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条施工范围和内容1.1本合同施工范围包括：项目范围内的沥青路面铺设、排水系统施工、交通安全设施安装等。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求，完成上述施工任务。第二条施工期限2.1本合同施工期限为：自双方签订本合同之日起至__________止。2.2施工方应按照双方约定的施工进度计划完成施工任务。第三条施工质量3.1施工方应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.2施工过程中，施工方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3施工完成后，施工方应按照业主的要求进行工程验收，确保工程合格。第四条合同价格4.1本合同施工总价款为人民币：__________元（大写：_________________________元整）。4.2双方同意，合同价格包括施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、税费等。4.3合同价格如需调整，应由双方协商确定。第五条支付方式5.1双方约定，本合同价款分三次支付。5.2第一次支付：合同签订后，业主支付施工总价款的30%。5.3第二次支付：施工进度达到双方约定的比例后，业主支付施工总价款的30%。5.4第三次支付：工程验收合格后，业主支付施工总价款的40%。5.5每次支付均以银行转账方式进行。第六条违约责任6.1施工方如未能按照本合同约定的施工期限和质量要求完成施工任务，应向业主支付违约金，违约金为施工总价款的2%。6.2业主如未能按照本合同约定的支付方式支付价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工进度计划3.工程验收标准4.施工资质证明5.施工队伍人员名单6.材料供应合同7.设备租赁合同8.交通安全设施安装方案9.工程保修书二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工任务的，视为违约。2.施工质量不符合约定标准的，视为违约。3.业主未按约定支付价款的，视为违约。4.双方未按约定解决争议的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供施工图纸、技术要求等。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方要求进行施工。3.施工期限：指合同约定的施工开始和结束的时间。4.施工质量：指施工过程中所涉及的质量标准和要求。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后：及时与施工方沟通，了解原因，制定赶工计划，必要时调整施工进度计划。2.遇到施工质量问题：立即要求施工方整改，必要时停工，重新验收合格后继续施工。3.遇到业主支付滞后：提醒业主按照合同约定支付，协商解决，必要时依法追讨欠款。4.遇到争议：友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类沥青路面施工项目。2.适用于新建、改建、扩建的道路工程。3