工程暂停与工期延误的处理_第1页
工程暂停与工期延误的处理_第2页
工程暂停与工期延误的处理_第3页
工程暂停与工期延误的处理_第4页
工程暂停与工期延误的处理_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程暂停与工期延误的处理合同编号:__________合同方信息:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方,双方为明确工程暂停与工期延误的处理事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条工程暂停1.1甲方因下列原因之一,要求乙方暂停施工的,乙方应予配合,并按甲方要求暂停施工:(1)甲方对工程进行设计变更;(2)甲方要求对工程进行质量检查或整改;(3)甲方要求对工程进行安全检查或整改;(4)甲方因特殊情况需要暂停施工,如政府行为、不可抗力等;(5)其他甲方可要求暂停施工的原因。1.2乙方在接到甲方暂停施工通知后,应立即停止施工,并妥善保护已完成的工程。1.3甲方应在暂停施工原因消除后五个工作日内通知乙方恢复施工。乙方在接到甲方恢复施工通知后,应尽快恢复施工。第二条工期延误2.1因甲方原因导致工期延误的,甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照双方签订的《建设工程施工合同》中关于工期延误的约定执行。2.2因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照双方签订的《建设工程施工合同》中关于工期延误的约定执行。2.3因不可抗力导致工期延误的,双方应根据不可抗力的影响,协商确定工期延误的处理方案。第三条合同的履行和监督3.1双方应严格按照本合同约定的条款履行各自的权利和义务。3.2双方应共同建立项目协调机制,定期召开项目协调会议,解决工程暂停、工期延误等相关问题。3.3甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、安全符合法律法规及合同约定。第四条争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.2诉讼费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。第五条其他约定5.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工方案5.工程进度计划6.工程质量标准7.安全生产管理制度8.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按约定时间支付工程进度款未按约定时间提供施工场地未按约定时间提供设计变更资料未按约定时间审批乙方施工方案2.乙方违约行为:未按约定时间完成施工任务未按约定质量标准完成工程未按约定安全标准进行施工未按约定配合甲方进行质量、安全检查3.违约行为的认定:违约行为根据双方签订的《建设工程施工合同》中关于违约责任的约定进行认定。违约行为的具体认定依据双方在合同履行过程中形成的证据进行。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主,负责委托工程项目的实施。2.乙方:指合同中的施工方,负责按照甲方要求完成工程。3.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.工程暂停:指在合同履行过程中,因特定原因导致施工暂时停止。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间支付工程进度款。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,催促甲方支付工程进度款,必要时可依法采取措施。2.问题:乙方未按约定时间完成施工任务。解决办法:甲方有权要求乙方按约定时间完成施工任务,乙方应尽快组织人力、物力进行整改。3.问题:工程质量不符合约定。解决办法:甲方有权要求乙方进行质量整改,必要时可依法采取措施。4.问题:不可抗力导致工期延误。解决办法:双方应根据不可抗力的影响,协商确定工期延误的处理方案。五、所有应用场景:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、土木工程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论