下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
标准版工程施工合同格式合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于:1.业主为建设工程的需要,拟聘请承包商承担该工程的施工任务;2.承包商愿意接受业主的聘请,同意按照业主的要求完成该工程的施工任务;双方本着平等互利的原则,经协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程预算:__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同价格包括:__________2.3合同价格不包括:__________2.4合同价格的调整:__________第三条合同工期3.1工程开工日期:__________3.2工程竣工日期:__________3.3工期延误:__________第四条质量标准4.1工程质量应达到:__________4.2质量验收:__________第五条付款方式5.1付款条件:__________5.2付款方式:__________5.3付款时间:__________第六条承包商的责任6.1承包商应按合同约定完成工程施工,并对工程的质量和安全负责。6.2承包商应按照约定的工期完成工程,如有工期延误,应承担相应的违约责任。6.3承包商应遵守国家法律法规,严格执行工程所在地的相关规定。第七条业主的责任7.1业主应按照合同约定支付工程款项。7.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。7.3业主应协助承包商办理相关施工手续。第八条违约责任8.1承包商未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。8.2业主未按合同约定支付工程款项,应承担相应的违约责任。8.3双方因不可抗力导致无法履行合同,应根据具体情况协商解决。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。10.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(业主):__________乙方(承包商):__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程施工图纸2.工程预算明细表3.工程质量标准规范4.施工方案和施工组织设计5.工程进度计划6.付款凭证和收据7.工程验收报告8.变更订单9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.承包商未按合同约定完成工程,或工程质量未达到约定标准。2.业主未按合同约定支付工程款项。3.工期延误,未在约定的工期内完成工程。4.双方未按合同约定履行其他义务。违约行为的认定依据合同条款和法律法规,以及双方在履行合同过程中的实际情况。三、法律名词及解释:1.工程施工:按照工程图纸和施工规范进行的建设活动。2.工程预算:根据工程设计方案和工程量清单,预先计算出的工程总造价。3.工期延误:因承包商原因导致工程未能在约定的工期内完成。4.质量验收:对完成的工程进行质量检查和评定,以确认其是否达到合同约定的质量标准。5.违约责任:违反合同约定而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程变更:如遇设计变更或业主需求调整,应及时签订变更订单,并据此调整工程进度和付款计划。2.工期延误:承包商应采取措施加快施工进度,业主可根据实际情况同意延长工期,并协商调整付款计划。3.质量问题:发现质量问题,应立即停止施工,由承包商负责修复并承担相应责任。4.付款纠纷:双方应严格按照付款条款履行付款义务,如有纠纷,可通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景:1.房屋建筑工程2.市政基础设施工程3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 陕西省汉中学市镇巴县市级名校2025届初三数学试题下学期第一次联考试卷含解析
- 房子设计平面图
- 初三语文月考卷 -初中语文,试卷,教案,课件
- 国家开放大学《节庆活动策划与管理》形考任务1-4+终结性测验参考答案
- 生物的特征课件 2024-2025学年人教版(2024)生物七年级上册
- 2024年河南省小学教师资格证《小学综合素质》科目真题冲刺卷
- 新北师大版高中数学必修第一册练习卷1.1第1课时 集合的概念(含解析)
- 《2024年 互联网企业并购风险识别与控制-以优酷并购土豆为例》范文
- WPS案例教程 课件 第10章 电子表格数据的图形化
- 超星尔雅学习通《形势与政策(2024春)》章节测试及答案(易错题)
- 2024至2030年中国工业加湿器行业市场专项调研及竞争战略分析报告
- 统编版(2024)七年级上册道德与法治3.1《做有梦的少年》教案
- 2024-2025学年八年级地理上册 第一章 单元测试卷(人教版)
- 斯坦福大学人生设计课 (美比尔·博内特 戴夫·伊万斯)
- 2024年统编版新教材语文小学一年级上册第五单元检测题及答案
- 人教版2024年新版七年级上册生物教学计划(新课标2022版)
- 人教版美术二年级上册《第4课 彩泥世界快乐多》说课稿1
- 2024-2030年中国康复医疗行业市场发展分析及前景趋势与投资研究报告
- 景观及绿化工程关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
- 数学在航空航天与导弹制导中的应用
- 新制定《公平竞争审查条例》主题
评论
0/150
提交评论