改扩建工程施工合同的法律审查

改扩建工程施工合同的法律审查合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为改扩建项目的业主，具备项目建设的相关资质和权利，并且乙方具备相应的施工资质和能力，自愿接受甲方的委托，按照双方协商确定的工程内容和规模，完成改扩建工程施工。为明确双方的权利义务，确保工程质量和进度，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第三条合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规程的要求。4.2工程质量保修期限为：__________年。第五条合同的履行5.1甲方应按合同约定的时间和金额支付乙方工程进度款。5.2乙方应按合同约定的时间和质量要求完成工程施工。5.3甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.4乙方应遵守国家及地方的法律法规，做好施工现场的安全防护工作。第六条合同价款支付及结算6.1甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。6.2甲方支付乙方工程进度款的时间为：__________。6.3工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。6.4乙方应向甲方提供合法的税务发票。第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程进度款，应支付乙方违约金，违约金为应支付工程进度款的__________%。7.2乙方未按合同约定完成工程施工，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的__________%。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付乙方相应的赔偿金。7.4因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕合同约定的权利义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.改扩建项目批准文件4.施工图纸和技术规范5.工程量清单6.材料及设备采购清单7.工程质量保修协议8.施工安全防护措施方案9.税务发票二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程进度款，认定为违约行为。2.乙方未按合同约定完成工程施工，认定为违约行为。3.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施，认定为违约行为。4.乙方未遵守国家及地方的法律法规，导致施工现场安全事故，认定为违约行为。5.双方其他违反合同约定的行为，双方协商不一致时，可向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述改扩建项目的业主。2.乙方：指承担改扩建工程施工的承包商。3.工程进度款：指按照工程实际进度，甲方应支付给乙方的款项。4.违约金：指一方违约时，应支付给另一方的赔偿金。5.工程质量保修期限：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。6.法律法规：指中华人民共和国现行的法律、法规、规章等规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸或技术规范不符合要求时，应及时与设计方沟通，要求整改。2.遇到材料及设备采购问题，应及时与供应商沟通，确保材料及设备质量。3.遇到工程进度款支付问题，应及时与甲方沟通，确保工程进度款按时支付。4.遇到施工现场安全问题，应立即采取措施予以整改，并及时报告甲方。5.遇到法律法规变化，应及时调整合同条款，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.适用于甲方为改扩建项目的业主，乙方为具备相应施工资质和能力的承包商。2.适用于改扩建项目工程施工过程中，双方