2024版浅谈建设工程施工合同书管理

编号：__________2024版浅谈建设工程施工合同书管理甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版浅谈建设工程施工合同书管理合同目录第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围第二章：合同当事人2.1发包人2.2承包人2.3合同主体资格第三章：合同标的及工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4进度付款第五章：合同履行期限及进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3工程进度5.4工期延误第六章：施工质量与标准6.1质量要求6.2质量控制6.3质量验收6.4质量争议处理第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量要求7.4设备安装与调试第八章：安全生产及环保要求8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环境保护要求8.4安全事故处理第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任认定10.3违约责任免除10.4违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2协商解决11.3调解解决11.4仲裁或诉讼第十二章：合同的生效、变更、解除与终止12.1合同生效条件12.2合同变更生效条件12.3合同解除生效条件12.4合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管与复制第十四章：附则14.1合同的补充与修改14.2合同的附件14.3合同的签订日期与地点14.4合同的有效期合同编号_________第一章：前言1.1合同背景根据2024版建设工程施工合同书管理的要求，为明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，特制定本合同。1.2合同目的本合同旨在规范发包人与承包人之间的合作关系，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.3合同适用范围本合同适用于我国境内的一切建设工程施工合同。第二章：合同当事人2.1发包人发包人全称：（发包人名称），住所地：（发包人地址）。2.2承包人承包人全称：（承包人名称），住所地：（承包人地址）。2.3合同主体资格发包人和承包人应具备国家相关法律法规规定的合同主体资格。第三章：合同标的及工程概况3.1工程名称：（工程名称）。3.2工程地点：（工程地点）。3.3工程规模：（工程规模）。3.4工程内容：（工程内容）。第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：发包人按工程进度支付合同价款，支付方式为银行转账。4.4进度付款：发包人按工程实际完成进度支付相应价款，具体支付比例双方约定。第五章：合同履行期限及进度5.1开工日期：本工程开工日期为____年____月____日。5.2竣工日期：本工程竣工日期为____年____月____日。5.3工程进度：承包人应按照合同约定的工期完成工程。5.4工期延误：如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应责任。第六章：施工质量与标准6.1质量要求：本工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。6.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.3质量验收：工程竣工后，双方共同组织验收，合格后方可投入使用。6.4质量争议处理：对于工程质量的争议，双方可协商解决，也可向有关部门申请鉴定。第七章：材料与设备7.1材料供应：发包人负责提供合同约定的建筑材料。7.2设备供应：发包人负责提供合同约定的施工设备。7.3材料质量要求：发包人提供的材料应符合国家相关质量标准。7.4设备安装与调试：承包人负责设备的安装与调试，确保设备正常使用。第八章：安全生产及环保要求8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保工程安全。8.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生。8.3环境保护要求：承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。8.4安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和有关部门，并承担相应责任。第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方可协商一致。9.2合同变更程序：合同变更应书面签订，并经双方盖章生效。9.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生合同解除的情形，双方可协商解除合同。9.4合同解除程序：合同解除应书面签订，并经双方盖章生效。第十章：违约责任10.1违约行为：当事人违反合同约定，应承担违约责任。10.2违约责任认定：违约责任的认定和处理，应按照国家相关法律法规和合同约定。10.3违约责任免除：合同当事人因不可抗力导致违约，可免除违约责任。10.4违约赔偿：当事人违约，应承担相应的赔偿责任。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：合同当事人可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。11.2协商解决：当事人应通过友好协商解决争议。11.3调解解决：如协商不成，可向相关调解机构申请调解。11.4仲裁或诉讼：如调解不成，双方可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二章：其他约定12.1保密条款：合同当事人应对合同内容保密，未经对方同意不得泄露。12.2知识产权保护：合同当事人应保护对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。12.4合同的保管与复制：合同原件应由双方各自保管，复制件无效。第十三章：附则13.1合同的补充与修改：合同履行过程中，如需补充或修改，应书面签订，并经双方盖章生效。13.2合同的附件：合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.3合同的签订日期与地点：本合同于____年____月____日在（地点）签订。13.4合同的有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。第十四章：合同签字甲方（发包人）：（签字）乙方（承包人）：（签字）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，需承担相应责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、质量要求等进行变更。如甲方变更导致乙方成本增加或工期延误，甲方应承担相应责任。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同。终止合同后，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此造成的损失。1.5甲方解除权如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺严格按照合同约定和国家相关法律法规，确保工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担相应责任。2.2乙方进度承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.3乙方安全责任乙方应全面负责施工现场的安全管理工作，确保工程施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方保密义务乙方应对合同内容及甲方的商业秘密保密，未经甲方同意不得泄露。如乙方泄露甲方秘密，乙方应承担相应责任。2.5乙方知识产权保护乙方应保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。如乙方侵犯甲方知识产权，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。如双方对费用有争议，可协商解决。3.3第三方中介违约如第三方中介未能履行协调职责，导致合同争议无法解决，第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介解除甲方和乙方均有权解除第三方中介的服务。解除第三方中介服务后，双方应继续履行合同约定的义务。3.5第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及甲乙双方的商业秘密保密，未经甲乙双方同意不得泄露。如第三方中介泄露甲乙双方秘密，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算清单3.材料供应清单4.设备供应清单5.安全防护措施方案6.环境保护措施方案7.工程进度计划8.质量验收标准9.安全事故应急预案10.知识产权证书11.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付价款未提供合同约定的施工条件擅自变更工程内容或规模未履行合同约定的保密义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未采取合同约定的安全防护措施未保护甲方知识产权3.违约行为的认定：违约行为的认定应依据合同条款和国家相关法律法规违约责任的认定和处理应公平、公正、合理违约行为导致的损失赔偿应根据实际损失计算三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任：违约方因违约行为应当承担的民事责任4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况5.知识产权：权利人对其创作的智力成果依法享有的专有使用权四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划增加人力资源或加班施工优化施工工艺，提高施工效率2.工程质量问题：加强质量