2024版门窗制作承包合同书范本

编号：__________2024版门窗制作承包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版门窗制作承包合同书范本合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：承包内容3.1承包范围3.2承包方式3.3承包人的义务与责任3.4发包人的义务与责任第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4发票开具第五章：工期与进度5.1施工期限5.2施工进度计划5.3延期施工5.4提前完成工程第六章：质量与标准6.1质量要求6.2质量保证措施6.3质量检验6.4工程验收第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备的质量要求7.4材料与设备的使用与维护第八章：安全与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4现场管理第九章：变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的通知9.4变更与解除的法律后果第十章：违约责任10.1承包人的违约行为10.2发包人的违约行为10.3违约责任的处理10.4违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁11.3诉讼11.4争议解决地点第十二章：其他条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3信息反馈12.4附加条款第十三章：附件13.1合同图纸13.2技术说明书13.3材料供应清单13.4其他重要文件第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的签署与盖章14.3合同的生效14.4合同的解除与终止合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）合同图纸；（7）技术说明书；（8）其他附件。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方提交完整的竣工资料后终止。第二章：工程概况2.1工程名称本合同项下的工程名称为：_________门窗制作项目。2.2工程地点本合同项下的工程地点为：_________。2.3工程规模本合同项下的工程规模为：_________。2.4工程预算本合同项下的工程预算为：_________元。第三章：承包内容3.1承包范围乙方负责本合同项下门窗的制作、安装及相关工作。3.2承包方式本合同采用固定总价方式承包。3.3承包人的义务与责任（1）按照合同约定的标准和质量完成门窗制作和安装工作；（2）提供技术支持，确保工程顺利进行；（3）按照约定的期限和方式完成工程；（4）保证工程安全，遵守施工现场的管理规定；（5）接受发包人的检查和监督。3.4发包人的义务与责任（1）按照合同约定及时支付合同价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）提供所需的设计图纸和技术要求；（4）协助乙方办理相关施工手续；（5）接受乙方的工程进度报告和质量检验。第四章：合同价格4.1合同总价本合同的总价为：_________元。4.2价格调整合同总价在合同签订后不再调整。4.3支付方式发包人按照乙方提交的进度报告和工程验收报告，确认工程进度和质量后，按合同约定的比例支付合同价款。4.4发票开具乙方应按照合同约定向发包人开具正规发票。第五章：工期与进度5.1施工期限本合同项下的施工期限为：_________。5.2施工进度计划乙方向发包人提交施工进度计划，并按照计划完成工程。5.3延期施工乙方如因特殊情况需延期施工，应提前向发包人提出申请，并征得发包人同意。5.4提前完成工程乙方提前完成工程，应向发包人报告，并按照合同约定进行验收。第六章：质量与标准6.1质量要求本合同项下的工程质量应符合：_________标准。6.2质量保证措施乙方应采取措施确保工程质量，按照约定的标准进行自检和验收。6.3质量检验乙方应按照合同约定的时间、地点和方式进行质量检验。6.4工程验收工程验收合格后，乙方应按照约定向发包人提交完整的竣工资料。第八章：安全与环保8.1安全生产要求乙方应按照国家安全生产法律法规和施工现场管理规定，确保施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告发包人和相关部门，并采取措施防止事故扩大。8.3环保要求乙方应遵守国家环保法律法规，采取措施减少施工过程中的环境影响。8.4现场管理乙方应负责施工现场的管理，确保施工秩序和安全生产。第九章：变更与解除9.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更与解除的通知变更或解除合同的通知应书面送达对方。9.4变更与解除的法律后果变更或解除合同的，双方应按照合同约定处理相关法律后果。第十章：违约责任10.1承包人的违约行为乙方如违反合同约定，应承担违约责任。10.2发包人的违约行为发包人如违反合同约定，应承担违约责任。10.3违约责任的处理违约责任按照合同约定和法律规定处理。10.4违约赔偿违约方应赔偿对方因此造成的损失。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式合同争议可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2仲裁仲裁地点为：_________，仲裁机构为：_________。11.3诉讼诉讼地点为：_________，法院级别为：_________。11.4争议解决地点争议解决地点为：_________。第十二章：其他条款12.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2广告与宣传未经对方同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。12.3信息反馈12.4附加条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订附加条款。第十三章：附件13.1合同图纸附件一：合同图纸（清单）13.2技术说明书附件二：技术说明书（清单）13.3材料供应清单附件三：材料供应清单（清单）13.4其他重要文件附件四：其他重要文件（清单）第十四章：附则14.1合同的修订本合同的修订需双方书面确认。14.2合同的签署与盖章本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同的生效本合同自签字盖章之日起生效。14.4合同的解除与终止合同解除或终止后，乙方应按照约定向发包人提交完整的竣工资料。甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量符合合同要求。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划。1.4甲方解除合同权甲方在合同履行过程中如有充分理由，可以解除合同。解除合同的，双方应按照合同约定处理相关法律后果。1.5甲方索赔权如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应承担甲方因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商，但需保证材料的质量符合合同要求。甲方不得干涉乙方的材料采购行为。2.2乙方施工管理权乙方有权对施工过程进行管理，确保工程质量和进度符合合同约定。甲方应尊重乙方的施工管理权。2.3乙方调整施工计划权乙方在合同履行过程中如有充分理由，可以调整施工计划。甲方应尊重乙方的调整决定，并按照调整后的计划履行合同。2.4乙方解除合同权乙方在合同履行过程中如有充分理由，可以解除合同。解除合同的，双方应按照合同约定处理相关法律后果。2.5乙方索赔权如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应承担乙方因此造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的赔偿责任如第三方中介未能履行协调职责，导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.3第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定。服务费用应在合同中明确约定。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得泄露给任何第三方。3.5第三方中介的解除合同权如第三方中介未能履行协调职责，甲方和乙方均有权解除合同。解除合同的，双方应按照合同约定处理相关法律后果。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：合同图纸（清单）附件二：技术说明书（清单）附件三：材料供应清单（清单）附件四：其他重要文件（清单）二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的。2.乙方未按照约定的期限和方式完成工程。3.乙方未保证工程安全，违反施工现场管理规定。4.乙方未遵守国家环保法律法规，未采取措施减少施工过程中的环境影响。5.甲方未按照合同约定及时支付合同价款。6.甲方未提供施工场地和施工条件。7.甲方未提供所需的设计图纸和技术要求。8.甲方未协助乙方办理相关施工手续。9.甲方未接受乙方的工程进度报告和质量检验。10.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同：指由甲方（发包人）与乙方（承包人）签订的明确双方权利义务关系的书面文件。3.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括赔偿对方因此造成的损失。4.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。5.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。6.质量：指工程满足合同约定的技术标准和安全要求。7.环保法律法规：指中华人民共和国相关环境保护的法律、法规。8.施工现场管理规定：指施工过程中应遵守的安全生产、文明施工等方面的规定。9.索赔：指一方因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。10.仲裁：指合同双方约定在发生争议时，通过仲裁机构进行争议解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并根据实际情况进行调整。2.工程质量问题：加强质量检验，发现问题及时整改，确保工程质量符合要求。3.材料供应问题：提前与材料供应商沟通，确保材料及时供应。4.安全事故处理：及时报告相关部门，采取措施防止事故扩大，并按照约定处理。5.环保问题：遵守环保法律法规，采取措施减少环境影响。6.合同变更：书面