建筑工程施工结算合同协议书

建筑工程施工结算合同协议书合同编号：__________合同双方：甲方：全称：________________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________乙方：全称：________________________地址：________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方就该项目的施工达成一致，并签订本合同。第一条合同范围与内容（1）工程项目的施工图设计；（2）工程项目的施工；（3）工程项目的设备供应；（4）工程项目的质量保修；（5）工程项目的进度控制；（6）工程项目的投资控制；（7）其他与本项目施工有关的工作。1.2乙方应按照甲方的要求，完成本项目的设计和施工任务，并保证设计施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。第二条合同价格与支付2.1本项目的合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后____日内，支付合同总价款的____%；（2）完成设计文件审查合格后____日内，支付合同总价款的____%；（3）完成本项目施工并经验收合格后____日内，支付合同总价款的____%；（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在质保期内无质量问题后____日内支付。2.3乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的发票。第三条合同履行与工期3.1乙方应按照本合同约定的范围和内容，完成本项目的设计和施工任务。3.2乙方应保证本项目的设计和施工质量，确保项目顺利通过验收。3.3乙方应按照本合同约定的工期要求，确保本项目按时完工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量保证与保修4.1乙方应对本项目的设计和施工质量负责，确保项目符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2乙方应提供本项目的设计和施工过程中产生的全部技术资料，以供甲方查阅。4.3乙方应在本项目验收合格后，按照甲方的要求，提供相应的保修服务。第五条违约责任5.1如乙方未能按照本合同约定的范围、质量、工期要求完成本项目，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。5.2如甲方未能按照本合同约定的付款节点和比例支付合同价款，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第六条争议解决6.1如本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期满之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.设计施工方案3.工程量清单4.设计图纸5.施工进度计划6.质量保修协议7.付款申请单8.验收报告9.技术资料清单10.保修服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的范围、质量、工期要求完成项目，视为违约。2.乙方设计施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，视为违约。3.乙方未按照合同约定的付款节点和比例支付合同价款，视为违约。4.乙方未按照甲方要求提供技术资料，视为违约。5.乙方未按照合同约定的保修服务要求提供服务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：指具备相应资质和能力的设计和施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程项目设计和施工的总价。4.质量保证金：指剩余的合同总价款，作为乙方保证设计和施工质量的资金。5.保修服务：指乙方在项目验收合格后，按照甲方要求提供的服务质量保证服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计施工方案调整：如遇设计施工方案需要调整，双方应协商一致，并签订补充协议。2.工程量增减：如遇工程量增减，双方应按照实际工程量重新计算合同价款，并签订补充协议。3.工期延误：如遇工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并根据实际情况调整施工进度计划。4.付款问题：如遇付款问题，双方应按照合同约定的付款节点和比例按时支付合同价款。5.质量问题：如遇质量问题，乙方应负责整改，并承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位