苗圃施工合同签订判决刑事判决

苗圃施工合同签订判决刑事判决合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要，委托乙方进行苗圃施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于苗木采购、种植、养护、修剪、浇水、施肥、病虫害防治等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含所有施工内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之五。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。4.2工程验收合格标准为：达到甲方规定的质量要求，并通过甲方组织的验收。4.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内无偿整改，直至达到验收合格标准。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定支付合同价款，支付方式为：____期支付____%，进度款支付____%，尾款支付____%。5.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。5.3乙方应保证施工过程中的人员安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（或授权代表）：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.苗圃施工图纸2.施工技术要求文档3.苗木采购清单4.施工人员名单5.工程进度计划表6.质量验收标准7.安全防护措施方案8.合同价款支付凭证9.工程验收报告10.事故处理报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付价款，包括但不限于延迟支付、少支付等。3.乙方未按照合同约定保证施工过程中的人员安全，导致安全事故发生。4.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致工程无法正常进行。三、法律名词及解释：1.苗圃施工：指苗木的种植、养护、修剪、浇水、施肥、病虫害防治等工作。2.工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程验收合格之日止的时间。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认工程是否达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，乙方应立即采取措施加快施工进度，并向甲方报告情况。2.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至达到验收合格标准。3.遇到安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照安全防护措施方案采取相应措施。4.遇到甲方延迟支付价款，乙方可以与甲方协商解决，必要时可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类苗圃建设项目的施工合同签订。2.适用于苗