房开装潢合同范本

房开装潢合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“装修公司”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]鉴于甲方为开发商，拥有位于[填写项目地址]的建筑项目（以下简称“项目”），并拟对该项目进行装修和装饰（以下简称“装修工程”）；乙方为具有资质的装修公司，愿意承担上述装修工程；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成以下协议：第一条工程概述1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程面积：[填写工程面积]1.5工程预算：人民币[填写工程预算金额]元整（大写：[填写工程预算金额大写]元整）。第二条合同价格及支付2.1双方确认，装修工程的合同价格为人民币[填写合同价格金额]元整（大写：[填写合同价格金额大写]元整）。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付合同价款。2.3付款节点及金额如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同价款的[填写比例]%；（2）工程进度达到[填写比例]%时，甲方支付合同价款的[填写比例]%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同价款的[填写比例]%；（4）剩余的[填写比例]%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。第三条工程质量及标准3.1乙方应按照双方确认的设计方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。第四条工程进度及验收4.1乙方应按照约定的工程进度计划进行施工，如有特殊情况需调整进度计划的，应提前向甲方书面申请。4.2甲方有权对工程进度和质量进行监督，并提出合理建议或要求乙方进行整改。4.3工程完成后，甲方应组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[填写比例]%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并支付完毕全部合同价款之日止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________签订日期：[填写合同签署日期]1.设计方案及技术要求2.工程预算明细表3.付款计划及质保金支付凭证4.工程进度计划第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“装修公司”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“第三方主体”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为开发商，拥有位于[填写项目地址]的建筑项目（以下简称“项目”），并拟对该项目进行装修和装饰（以下简称“装修工程”）；乙方为具有资质的装修公司，愿意承担上述装修工程；丙方为专业第三方主体，愿意为甲方提供项目管理、质量监督及进度控制等服务；甲方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成以下协议：第一条第三方主体的职责与权益1.1丙方作为第三方主体，负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。1.2丙方应独立行使监督权，对乙方的施工过程进行全面的检查和评估，包括但不限于施工方案、施工质量、安全生产、材料使用等方面。1.3丙方有权对乙方提出的施工方案、施工工艺及材料使用等提出修改意见，并要求乙方进行整改。1.4丙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况，并提供相应的报表和资料。1.5丙方应协助甲方与乙方进行沟通协调，解决合同履行过程中的争议和问题。1.6丙方应按照甲方的要求，对乙方进行考核和评价，并向甲方提供考核结果。第二条甲方的权利与利益2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。2.2甲方有权根据合同约定，向乙方支付合同价款。2.3甲方有权根据合同约定，向丙方支付第三方服务费用。2.4甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行变更和调整。2.5甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程。2.6甲方有权要求丙方按照合同约定的服务内容和服务质量，履行第三方监督职责。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应按照甲方的要求，完成装修工程。3.2乙方应接受丙方的监督管理，并按照丙方的要求进行整改。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。3.4乙方应按照合同约定的质量标准，完成工程。3.5乙方应按照合同约定的价格，向甲方支付装修工程价款。3.6乙方不得以任何理由延迟工程进度，否则应按照合同约定向甲方支付违约金。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2若乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[填写比例]%。4.3若丙方未按照约定履行第三方监督职责，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=第三方服务费用×[填写比例]%。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并支付完毕全部合同价款之日止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________丙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________丙方代表（签名）：____________________签订日期：[填写合同签署日期]1.设计方案及技术要求2.工程预算明细表3.付款计划及质保金支付凭证4.工程进度计划第三方主体介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签署日期：[填写合同签署日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系方式：[填写甲方联系方式]乙方（以下简称“装修公司”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系方式：[填写乙方联系方式]丙方（以下简称“第三方主体”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于甲方为开发商，拥有位于[填写项目地址]的建筑项目（以下简称“项目”），并拟对该项目进行装修和装饰（以下简称“装修工程”）；乙方为具有资质的装修公司，愿意承担上述装修工程；丙方为专业第三方主体，愿意为乙方提供项目管理、质量监督及进度控制等服务；甲方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成以下协议：第一条第三方主体的职责与权益1.1丙方作为第三方主体，负责对甲方的项目进行监督管理，确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求。1.2丙方应独立行使监督权，对甲方的项目进行全面的检查和评估，包括但不限于施工方案、施工质量、安全生产、材料使用等方面。1.3丙方有权对甲方提出的施工方案、施工工艺及材料使用等提出修改意见，并要求甲方进行整改。1.4丙方应定期向乙方报告工程进度、质量及安全等情况，并提供相应的报表和资料。1.5丙方应协助乙方与甲方进行沟通协调，解决合同履行过程中的争议和问题。1.6丙方应按照乙方的要求，对甲方进行考核和评价，并向乙方提供考核结果。第二条甲方的义务与限制2.1甲方应按照乙方的要求，完成装修工程。2.2甲方应接受丙方的监督管理，并按照丙方的要求进行整改。2.3甲方应按照合同约定的工期完成工程。2.4甲方应按照合同约定的质量标准，完成工程。2.5甲方不得以任何理由延迟工程进度，否则应按照合同约定向乙方支付违约金。第三条乙方的权利与利益3.1乙方有权对甲方的施工过程进行监督和检查，并要求甲方按照乙方的要求进行整改。3.2乙方有权根据合同约定，向甲方支付合同价款。3.3乙方有权根据合同约定，向丙方支付第三方服务费用。3.4乙方有权在合同约定的范围内，对工程进行变更和调整。3.5乙方有权要求甲方按照合同约定的工期完成工程。3.6乙方有权要求丙方按照合同约定的服务内容和服务质量，履行第三方监督职责。第四条甲方违约责任4.1甲方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。4.2若甲方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×[填写比例]%。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并支付完毕全部合同价款之日止。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________丙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：___________