建设工程施工合同示例文档(2024版)

编号：__________建设工程施工合同示例文档(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同示例文档(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同文件1.5术语定义第二章：合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三章：合同价格3.1合同价格构成3.2合同价格确认3.3价格调整3.4支付条款第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五章：施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量控制5.3质量验收第六章：施工安全与环保6.1安全管理6.2安全事故处理6.3环保要求第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料验收第八章：技术支持与服务8.1技术支持8.2施工协调8.3售后服务第九章：合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3关联企业关系第十四章：附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：技术规格书14.3附件三：合同价款明细表14.4附件四：施工计划表14.5附件五：其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织。1.2承包人：指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织。1.3施工项目：指合同中约定的施工工程的具体名称和地点。1.4合同文件：包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同条款、工程图纸、技术规格书等。1.5术语定义：合同中使用的专业术语和定义，如有特殊术语应在合同中予以明确。第二章：合同范围及工程量2.1工程范围：指合同中约定的承包人应完成的施工工程的具体范围和内容。2.2工程量清单：指合同中约定的施工工程的详细工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位等。2.3工程变更：合同执行过程中，如发生工程变更，应按照合同约定的程序和要求进行变更。第三章：合同价格3.1合同价格构成：合同价格包括工程造价、材料费用、设备费用、施工费用、管理费用等。3.2合同价格确认：合同价格应在合同签订后，根据工程量清单和承包人的报价进行确认。3.3价格调整：合同执行过程中，如发生材料价格波动、工程量增减等影响合同价格的因素，应按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.4支付条款：发包人应按照合同约定的付款进度和付款条件，向承包人支付合同价款。第四章：施工进度与工期4.1施工进度计划：承包人应根据合同约定的工程量和工期要求，制定详细的施工进度计划，并提交给发包人审批。4.2工期延误：如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励：如承包人提前完成工程，按照合同约定的奖励条件，发包人应给予承包人相应的提前完成奖励。第五章：施工质量与标准5.1施工质量要求：承包人应按照合同约定的质量标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。5.2质量控制：承包人应建立健全质量控制体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量。5.3质量验收：工程完成后，发包人应组织验收，对工程质量进行评估，如符合合同约定的质量要求，予以验收合格。第六章：施工安全与环保6.1安全管理：承包人应建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照合同约定的程序和要求进行处理。6.3环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中的环境污染得到有效控制。第八章：技术支持与服务8.1技术支持：承包人应提供施工过程中的技术支持，包括工程咨询、技术交流、问题解决等。8.2施工协调：承包人应与发包人、设计方、监理方等各方进行施工协调，确保施工顺利进行。8.3售后服务：工程完成后，承包人应提供一定期限的售后服务，包括工程维护、问题解决等。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更：合同执行过程中，如发生合同变更，应按照合同约定的程序和要求进行变更。9.2合同解除：合同执行过程中，如发生合同解除，应按照合同约定的程序和要求进行解除。第十章：违约责任10.1发包人违约：如发包人违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2承包人违约：如承包人违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿：违约方应按照合同约定的赔偿标准，向守约方支付违约赔偿。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2仲裁：如双方同意仲裁解决争议，应选择合同约定的仲裁委员会进行仲裁。11.3诉讼：如双方同意诉讼解决争议，应提交至合同约定的法院进行诉讼。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并书面确认。12.3合同终止条件：合同执行完毕或者合同解除时终止。第十三章：其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。13.2广告与宣传：未经对方同意，任何一方不得以对方的名义进行广告和宣传。13.3关联企业关系：双方明确，本合同不涉及任何关联企业之间的关系。第十四章：附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：技术规格书14.3附件三：合同价款明细表14.4附件四：施工计划表14.5附件五：其他相关文件发包人（盖章）：____________________承包人（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求使用指定材料供应商提供的材料。如乙方未按照甲方要求使用指定材料供应商提供的材料，甲方有权要求乙方支付违约金。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定的要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并接受甲方的检查和验收。3.甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况或自身需求，对合同约定的工程范围、工程量、施工进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并通知甲方。如乙方因甲方变更导致施工成本增加或工期延误，甲方应承担相应的责任。4.甲方终止权：在合同执行过程中，如甲方发现乙方严重违约，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求撤离施工现场。甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保障：乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程质量不符合合同约定的要求，乙方应承担修复费用，并支付违约金。2.乙方工期保障：乙方应保证工程按合同约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担因工期延误产生的相关费用。3.乙方保密义务：乙方应对合同内容及与甲方签订的其他协议中的商业秘密予以保密，不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，乙方应支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。4.乙方配合甲方工作：乙方应积极配合甲方的监督、检查和验收工作，提供必要的资料和信息，并按照甲方的要求进行施工。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，处理合同履行过程中的争议和问题。如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。2.第三方中介费用：第三方中介的收费应在合同中明确。如合同中未明确收费标准，双方应协商确定。第三方中介的费用由甲乙双方承担。3.第三方中介的变更权：在合同执行过程中，如甲乙双方同意变更第三方中介，应签订书面变更协议，并通知原第三方中介。如原第三方中介未能按照变更协议履行其职责，甲乙双方有权要求原第三方中介承担违约责任。4.第三方中介的终止权：在合同执行过程中，如甲乙双方认为第三方中介未能履行其职责，或存在严重违约行为，甲乙双方有权终止第三方中介的职责。终止第三方中介后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规格书3.合同价款明细表4.施工计划表5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款未提供施工所需的土地、场地、水源等未经乙方同意，擅自变更工程范围或解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合技术规格书要求使用非甲方指定材料供应商提供的材料3.第三方中介违约行为：未能协调甲乙双方关系，导致合同履行出现问题未按约定时间完成协调工作收取费用不符合合同约定三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按合同约定的方式、时间和质量完成各自的权利和义务。2.违约金：违约方按合同约定支付给守约方的经济赔偿。3.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：原因：乙方施工管理不善、人工材料不足等。解决办法：加强施工管理、提前采购材料、增加施工人数。2.工程质量问题：原因：乙方施工技术不达标、材料不合格等。解决办法：乙方进行质量整改、更换不合格材料、提高施工技术。3.合同价款支付争议：原因：甲方未按时支付价款、双方对支付条件有异议等。解决办法：