2024版施工工程承包合同

编号：__________2024版施工工程承包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版施工工程承包合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工地点1.5合同金额1.6工程质量标准1.7工期第二章：合同条款2.1合同的签订与生效2.2合同的履行2.3合同的变更与解除2.4合同的终止与违约责任2.5争议解决方式第三章：工程范围与施工内容3.1工程范围3.2施工内容3.3施工方案及施工组织设计3.4施工图纸及技术规范第四章：工程质量与验收4.1工程质量要求4.2质量检验与验收4.3质量保修第五章：工期与进度5.1工期要求5.2施工进度计划5.3工期延误5.4提前完成工程第六章：合同价款与支付6.1合同价款的确定6.2预付款6.3工程进度款6.4竣工结算6.5付款方式与时间第七章：材料与设备7.1材料与设备的供应7.2材料与设备的要求7.3材料与设备的验收7.4材料与设备的保管与使用第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4文明施工第九章：合同的转让与分包9.1合同的转让9.2分包工程的条件9.3分包合同的签订与管理第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为10.2违约责任10.3赔偿金额的计算第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的通知与证明11.3不可抗力对合同的影响第十二章：争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁12.3诉讼第十三章：合同的解除与终止13.1合同解除的条件13.2合同终止的条件13.3合同解除与终止后的处理第十四章：其他条款14.1保密条款14.2法律适用与争议解决14.3附件14.4合同的签订日期与地点14.5合同的有效期合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包方：指合同中指定的承担工程发包责任的一方。1.2承包方：指合同中指定的承担工程承包责任的一方。1.3工程：指合同中规定的施工项目，包括工程名称、工程地点、工程内容等。1.4施工地点：指合同中约定的工程施工的具体地点。1.5合同金额：指合同中约定的工程总价款。1.6工程质量标准：指合同中约定的工程质量要求，包括质量等级、质量验收标准等。1.7工期：指合同中约定的工程开始施工日期至工程竣工交付日期的时间段。第二章：合同条款2.1合同的签订与生效：合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。2.2合同的履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。2.3合同的变更与解除：合同变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。2.4合同的终止与违约责任：合同终止后，违约方应承担相应的违约责任。2.5争议解决方式：双方通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三章：工程范围与施工内容3.1工程范围：指合同中约定的工程包括的部位、工程量、工程性质等。3.2施工内容：指合同中约定的施工工作内容，包括土建、安装、装修等。3.3施工方案及施工组织设计：承包方应根据工程特点和施工要求，编制施工方案和施工组织设计，并提交发包方审批。3.4施工图纸及技术规范：承包方应按照发包方提供的施工图纸和技术规范进行施工。第四章：工程质量与验收4.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关标准和合同约定。4.2质量检验与验收：工程质量检验分为过程检验和竣工验收，验收不合格的工程不得交付使用。4.3质量保修：承包方对交付的工程承担质量保修责任，保修期限和保修范围按合同约定执行。第五章：工期与进度5.1工期要求：承包方应按照合同约定的工期完成工程。5.2施工进度计划：承包方应制定详细的施工进度计划，并提交发包方审批。5.3工期延误：因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。5.4提前完成工程：提前完成工程的，按合同约定给予奖励。第六章：合同价款与支付6.1合同价款的确定：合同价款根据工程量清单、施工图纸、技术规范等确定。6.2预付款：合同签订后，发包方支付合同总价款的预付款。6.3工程进度款：工程进度达到合同约定的比例后，发包方支付相应的工程进度款。6.4竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定进行竣工结算。6.5付款方式与时间：付款方式分为银行转账和现金支付，具体付款时间按合同约定执行。第七章：材料与设备7.1材料与设备的供应：承包方负责采购施工所需的材料与设备。7.2材料与设备的要求：材料与设备应符合国家相关标准和合同约定。7.3材料与设备的验收：发包方对承包方提供的材料与设备进行验收。7.4材料与设备的保管与使用：承包方应妥善保管和使用材料与设备，确保工程质量。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求：承包方应按照国家和行业安全生产法律法规，加强施工现场安全管理。8.2安全事故处理：发生安全事故的，承包方应立即报告发包方，并按相关规定处理。8.3环保要求：承包方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程不对环境造成污染。8.4文明施工：承包方应加强施工现场精神文明建设，营造和谐施工环境。第九章：合同的转让与分包9.1合同的转让：未经发包方同意，承包方不得将合同权利和义务转让给第三方。9.2分包工程的条件：分包工程应符合国家相关法律法规，分包单位应具备相应资质。9.3分包合同的签订与管理：分包合同应报发包方备案，承包方对分包工程承担连带责任。第十章：违约责任与赔偿10.1违约行为：双方应严格按照合同约定履行义务，违约方应承担违约责任。10.2违约责任：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。10.3赔偿金额的计算：赔偿金额根据违约程度、损失大小等因素确定。第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力的通知与证明：发生不可抗力的，双方应及时通知对方，并提交相关证明。11.3不可抗力对合同的影响：不可抗力影响合同履行的，双方按合同约定协商处理。第十二章：争议解决12.1争议的解决方式：双方通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁：双方可约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力。12.3诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼结果为准。第十三章：合同的解除与终止13.1合同解除的条件：合同解除应符合合同约定和法律规定。13.2合同终止的条件：合同终止应符合合同约定和法律规定。13.3合同解除与终止后的处理：合同解除或终止后，双方按合同约定处理未了事项。第十四章：其他条款14.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。14.2法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，争议按本合同第十章解决。14.3附件：本合同附件包括合同条款的详细说明、工程量清单等。14.4合同的签订日期与地点：合同于____年__月__日在____签订。14.5合同的有效期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。发包方（盖章）：承包方（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。1.3甲方变更权：甲方有权根据实际情况变更工程内容、工期等，乙方应予以配合。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中终止合同，乙方应按照甲方要求履行合同终止后的相关事宜。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成奖励：若乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定给予奖励。2.2乙方质量保障：乙方应对工程质量承担责任，若出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。2.3乙方保密义务：乙方应对合同内容及与工程相关的商业秘密予以保密。2.4乙方分包管理：乙方应负责分包工程的管理，确保分包工程符合合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，具体金额双方协商确定。3.3第三方中介的调解权：第三方中介有权对合同履行过程中出现的争议进行调解。3.4第三方中介的监督权：第三方中介有权对工程进度、质量等进行监督，确保合同履行顺利。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸和技术规范3.分包单位资质证明4.材料与设备供应合同5.安全生产管理制度6.环保措施方案7.施工组织设计8.工程进度计划9.质量保修协议10.合同变更协议11.争议解决协议12.保密协议13.第三方中介服务合同二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款未按约定提供施工图纸和技术规范未按约定时间交付工程场地擅自变更工程内容、工期等2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料与设备分包工程不符合合同要求3.第三方中介违约行为：未按约定协调甲方、乙方关系未按约定进行调解与监督未按约定保密合同内容及商业秘密未按约定履行中介职责三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：违约方应承担的法定责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.工期延误：因违约行为导致工程进度延迟。4.提前完成工程：提前完成工程的行为。5.合同解除：合同双方或单方依法解除合同的行为。6.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、施工人员不足等。解决办法：调整施工计划、增派施工人员、提前采购材料等。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：修复不合格部分、更换不合格材料、调整设计方案等。3.合同变更：原因：工程实际情况变化、双方协商一致等。解决