2024版建设工程合同模板

编号：__________2024版建设工程合同最新模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程合同最新模板合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同原则1.4合同文件第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程周期第三章：合同条款3.1合同条款概述3.2工程设计3.3工程施工3.4工程材料3.5工程质量3.6工程安全3.7工程进度3.8合同价格3.9付款方式3.10违约责任3.11争议解决第四章：工程变更4.1工程变更范围4.2工程变更程序4.3工程变更费用第五章：工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收材料5.4验收结果处理第六章：保修条款6.1保修范围6.2保修期限6.3保修责任第七章：合同的生效、变更和解除7.1合同生效条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件第八章：合同争议的解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖第九章：合同的履行和监督9.1合同履行主体9.2合同履行期限9.3合同履行监督第十章：合同的转让和继承10.1合同转让10.2合同继承第十一章：法律责任和违约金11.1违约行为11.2违约责任11.3违约金计算第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同修改和补充第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容描述合同编号_________第一章：总则1.1合同主体1.1.1发包人：__________1.1.2承包人：__________1.2合同目的1.2.1目的说明：本合同旨在明确发包人与承包人之间的权利和义务，确保工程按照约定的标准、质量和进度完成。1.3合同原则1.3.1公平原则：合同的订立应遵循公平、公正、公开的原则。1.3.2自愿原则：合同的订立和履行应基于自愿原则，不得强迫或欺诈。1.4合同文件1.4.1合同1.4.2附件1.4.3补充协议第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：__________2.1.2工程性质：__________2.2工程规模2.2.1工程规模描述：__________2.3工程地点2.3.1工程地点：__________2.4工程周期2.4.1工程开工日期：__________2.4.2工程竣工日期：__________第三章：合同条款3.1合同条款概述3.1.1合同条款包括工程设计、工程施工、工程材料、工程质量、工程安全、工程进度等内容。3.2工程设计3.2.1设计责任：承包人负责完成工程设计，并承担相应的设计责任。3.2.2设计变更：设计变更应按照合同约定的程序和条件进行。3.3工程施工3.3.1施工标准：承包人应按照设计文件和施工规范进行施工。3.3.2施工进度：承包人应按照合同约定的进度完成工程。3.4工程材料3.4.1材料质量：承包人应提供符合设计和质量标准的材料。3.4.2材料验收：发包人有权对提供的材料进行验收。3.5工程质量3.5.1质量标准：工程质量应符合国家相关标准和合同约定。3.5.2质量保证：承包人应承担工程质量保证责任。3.6工程安全3.6.1安全措施：承包人应制定并实施工程安全措施。3.6.2安全事故处理：安全事故应按照合同约定的程序和条件进行处理。3.7工程进度3.7.1进度计划：承包人应制定并提交工程进度计划。3.7.2进度调整：进度调整应按照合同约定的程序和条件进行。3.8合同价格3.8.1合同价格：合同价格包括但不限于工程设计费、施工费、材料费等。3.8.2价格调整：价格调整应按照合同约定的条件和程序进行。3.9付款方式3.9.1付款方式：付款方式包括但不限于预付款、进度付款、竣工付款等。3.9.2付款条件：付款条件应符合合同约定的条件和程序。3.10违约责任3.10.1违约行为：双方应履行合同约定的义务，违反合同者应承担违约责任。3.10.2违约责任：违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等。3.11争议解决3.11.1争议解决方式：争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以采取仲裁或诉讼方式解决。3.11.2仲裁机构：仲裁机构为__________。3.11.3诉讼管辖：诉讼管辖地为__________。第四章：工程变更4.1工程变更范围4.1.1变更范围：工程变更包括但不限于设计变更、施工方法变更、工程量变更等。4.2工程变更程序4.2.1变更申请：变更申请应由发包人或承包人提出，并说明变更的原因和内容。4.2.2变更审批：变更审批应按照合同约定的程序进行。4.3工程变更费用4.3.1变更费用：工程变更产生的费用应由发包人和承包人按照合同约定的比例承担。第五章：工程验收5.1第八章：合同争议的解决8.1争议解决方式8.1.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。8.2仲裁机构8.2.1仲裁机构：合同双方约定将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼管辖8.3.1诉讼管辖：任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第九章：合同的履行和监督9.1合同履行主体9.1.1发包人：负责提供工程项目的资金、场地、资料等，并按照合同约定履行其他义务。9.1.2承包人：负责工程的设计、施工、材料供应等，并按照合同约定履行其他义务。9.2合同履行期限9.2.1各阶段履行期限：根据合同约定的时间节点，双方应按时完成各阶段的任务。9.3合同履行监督9.3.1监督方式：发包人或其委托的监理机构有权对承包人的施工进度、质量、安全等方面进行监督。第十章：合同的转让和继承10.1合同转让10.1.1转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2合同继承10.2.1继承条件：合同的履行过程中，如一方发生继承或合并等法律行为，合同权利和义务自动转让给继承人或合并后的主体。第十一章：法律责任和违约金11.1违约行为11.1.1列举违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合标准、未按约定支付款项等。11.2违约责任11.2.1违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算11.3.1违约金计算方式：根据合同金额和违约程度，按照合同约定的比例计算违约金。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止条件12.1.1终止条件：包括但不限于工程完成后、双方协商一致解除合同等。12.2合同解除程序12.2.1解除程序：合同解除应经双方协商一致，并签订解除协议。第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1保密内容：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护13.2.1知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。13.3不可抗力13.3.1不可抗力：不可抗力事件应按合同约定的条件认定，并免除相应责任。13.4合同修改和补充13.4.1修改和补充：合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十四章：附件14.1合同附件列表14.1.1附件内容：包括但不限于设计文件、施工图纸、材料规格书等。14.2附件内容描述14.2.1描述附件：对附件的内容、数量、质量等进行详细描述。合同签字部分：发包人（盖章）：__________授权代表（签字）：__________日期：____年____月____日承包人（盖章）：__________授权代表（签字）：__________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更权甲方在不违反合同约定的前提下，有权根据项目需要对工程设计、施工方案、材料规格等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案，并承担因变更引起的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，确保工程按质按量完成。1.3甲方验收权甲方有权对工程进行验收，并对工程质量、进度、安全等方面进行评估。乙方应按照甲方的验收标准和要求，完成工程，并承担因未达到验收标准而产生的整改费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方设计义务乙方应按照合同约定和甲方的要求，完成工程设计，并承担设计责任。设计文件应符合国家相关标准和甲方要求，确保工程的顺利进行。2.2乙方施工义务乙方应按照设计文件和施工规范，按时完成工程施工。乙方应保证工程质量，确保工程安全，并按照约定的进度推进工程。2.3乙方材料供应义务乙方应按照合同约定，提供符合设计和质量标准的材料。乙方应对提供的材料进行质量控制，并承担因材料质量问题而产生的责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成合同的履行。包括但不限于工程监理、质量检测、进度协调等工作。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。甲乙双方应配合第三方中介的监督工作，提供必要的信息和资料。3.3第三方中介的调解权当甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果需双方签署确认，并具有法律效力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.材料规格书4.工程量清单5.施工方案6.安全措施计划7.付款凭证8.变更通知9.验收报告10.材料检验报告11.施工记录12.合同协议书13.附件协议二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合标准3.未按约定支付款项4.设计变更未通知或未经同意5.材料供应不符合约定6.施工安全不符合规定7.工程进度严重滞后8.违反保密义务9.知识产权侵权10.不可抗力事件三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定的行为。3.违约责任：违约方应承担的法律责任。4.违约金：违约方支付给守约方的经济赔偿。5.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。6.合同解除：合同双方同意终止合同关系。7.仲裁：通过仲裁委员会对合同争议进行解决。8.诉讼：通过法院对合同争议进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，采取加班、