2024版装饰工程分包合同范本

编号：__________2024版装饰工程分包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版装饰工程分包合同范本合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围和内容1.2分包工程的地点和工期1.3分包工程的质量和标准1.4分包工程的付款和结算1.5分包工程的变更和解除第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力要求2.2分包商对分包工程的施工和管理2.3分包商对分包工程的安全和环保2.4分包商对分包工程的质量保证2.5分包商对分包工程的维修和保养第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合3.2发包人对分包工程的设计和技术要求3.3发包人对分包工程的付款和结算3.4发包人对分包工程的质量监督和检查3.5发包人对分包工程的安全和环保要求第四章：合同价格4.1分包工程的价格和支付方式4.2合同价款的调整和变更4.3合同价款的支付和结算4.4合同价款的争议和解决第五章：工期和进度5.1分包工程的开工和竣工日期5.2分包工程的进度计划和报告5.3分包工程的延期和加速5.4分包工程的停工和复工第六章：质量控制6.1分包工程的质量标准和要求6.2分包工程的检验和检测6.3分包工程的整改和重做6.4分包工程的质量争议和解决第七章：安全生产和环保7.1分包工程的安全生产要求7.2分包工程的环保要求7.3分包工程的安全生产责任7.4分包工程的安全生产培训和教育第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同变更和解除的法律后果第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任9.2发包人的违约行为和责任9.3违约责任的赔偿和解决第十章：争议解决10.1合同争议的解决方式10.2合同争议的调解和仲裁10.3合同争议的诉讼和判决第十一章：合同的生效和终止11.1合同的签订和生效日期11.2合同的终止和解除11.3合同终止后的权利和义务第十二章：合同的附件和补充协议12.1合同附件的内容和效力12.2补充协议的签订和效力第十三章：其他约定13.1分包工程的保密和知识产权保护13.2分包工程的保险和责任转移13.3分包工程的不可抗力和意外事件第十四章：附则14.1合同的适用法律和解释14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和废止合同编号_________第一章：总则1.1分包工程的范围和内容：本合同所指的分包工程包括但不限于装饰工程的的设计、施工、材料供应、设备安装、调试、验收等全部或部分工作。1.2分包工程的地点和工期：分包工程位于________________，合同约定的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。1.3分包工程的质量和标准：分包工程应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合设计文件和合同要求。1.4分包工程的付款和结算：双方约定按工程进度分阶段支付工程款项，具体支付方式和时间由合同附件支付条款详细规定。1.5分包工程的变更和解除：合同执行过程中，如发生变更或解除合同的情况，应按照合同变更解除条款的约定进行处理。第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力要求：分包商应具备相应的营业执照、资质证书和其他相关证件，具备完成分包工程的能力。2.2分包商对分包工程的施工和管理：分包商应按照合同约定和发包人的要求，组织施工，确保工程进度和质量。2.3分包商对分包工程的安全和环保：分包商应遵守国家和地方有关安全生产和环保的法律、法规，承担分包工程的安全和环保责任。2.4分包商对分包工程的质量保证：分包商应对分包工程的质量承担永久责任，并按照合同约定提供质保书。2.5分包商对分包工程的维修和保养：分包工程竣工验收合格后，分包商应按合同约定对工程进行一定期限的免费维修和保养。第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合：发包人应提供施工场地、施工条件、相关资料和协调工作，确保分包工程的顺利进行。3.2发包人对分包工程的设计和技术要求：发包人应按照合同约定提供完整的设计文件和技术要求，确保分包商按照正确的设计和技术要求进行施工。3.3发包人对分包工程的付款和结算：发包人应按照合同约定和分包商的施工进度支付相应的工程款项。3.4发包人对分包工程的质量监督和检查：发包人有权对分包工程的质量、进度和安全进行监督和检查，分包商应积极配合。3.5发包人对分包工程的安全和环保要求：发包人应要求分包商遵守国家和地方有关安全生产和环保的法律、法规，确保分包工程的安全和环保。第四章：合同价格4.1分包工程的价格和支付方式：分包工程的价格为人民币（大写）：____________________元（小写）：_________________元，支付方式为____期支付。4.2合同价款的调整和变更：合同执行过程中，如发生工程量增减、设计变更等情况，双方可按合同约定的价格调整和变更条款进行办理。4.3合同价款的支付和结算：发包人应按照合同约定的付款方式和时间向分包商支付工程款项，具体支付方式和时间由合同附件支付条款详细规定。4.4合同价款的争议和解决：双方在合同价款的支付和结算过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式进行解决。第五章：工期和进度5.1分包工程的开工和竣工日期：分包工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。5.2分包工程的进度计划和报告：分包商应按照合同约定向发包人提交工程进度计划和报告，发包人有权对工程进度进行监督和检查。5.3分包工程的延期和加速：分包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；如发包人要求工程加速，分包商应采取措施满足要求，发包人应按实际增加的费用支付给分包商。5.4分包工程的停工和复工：分包工程在执行过程中，如发生停工情况，双方应协商解决；如需复工，双方应按照合同约定的复工条件进行办理。第六章：质量控制6.1分包工程的质量标准和要求：分包工程的质量应符合国家相关标准和行业规范，满足设计文件和合同要求。6.2分包工程的检验和检测：分包商应按照合同约定和发包人的要求进行工程质量的检验和检测，确保工程质量合格。6.3第八章：合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序：合同执行过程中，如发生工程量增减、设计变更等情况，双方可协商变更合同内容，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件和程序：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。8.3合同变更和解除的法律后果：合同变更和解除后，双方应按照法律规定和合同约定处理相关事宜，包括支付、赔偿等。第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任：分包商如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.2发包人的违约行为和责任：发包人如违反合同约定，导致工程无法正常进行或分包商损失，应承担相应的违约责任。9.3违约责任的赔偿和解决：双方因违约产生的损失，应按照合同约定和法律规定进行赔偿，赔偿金额和方式由双方协商确定。第十章：争议解决10.1合同争议的解决方式：双方在合同执行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2合同争议的调解和仲裁：双方可约定将争议提交第三方调解机构或仲裁委员会进行调解或仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。10.3合同争议的诉讼和判决：如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼，双方应遵守法院的判决。第十一章：合同的生效和终止11.1合同的签订和生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同的终止和解除：合同执行完毕，双方履行完毕合同约定的义务后，本合同自行终止。11.3合同终止后的权利和义务：合同终止后，双方应按照法律规定和合同约定处理后续事宜，包括工程保修、资料归档等。第十二章：合同的附件和补充协议12.1合同附件的内容和效力：合同附件包括合同图纸、技术说明、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。12.2补充协议的签订和效力：双方在合同执行过程中如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。第十三章：其他约定13.1分包工程的保密和知识产权保护：双方应对分包工程的相关技术和商业信息保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2分包工程的保险和责任转移：分包商应按照合同约定购买相应的保险，并将保险权益转让给发包人。13.3分包工程的不可抗力和意外事件：双方应按照合同约定处理不可抗力和意外事件导致合同无法履行的情况。第十四章：附则14.1合同的适用法律和解释：本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，应按照合同约定和法律规定进行解释。14.2合同的修改和补充：合同经双方协商一致，可以进行修改和补充，修改和补充的协议与合同具有同等法律效力。14.3合同的解除和废止：合同执行过程中，如发生合同解除或废止的情况，应按照合同约定和法律规定处理相关事宜。合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（分包商）：_________签订日期：____年__月__日甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对工程进度和质量的额外要求：甲方要求分包商在合同约定的基础上，提前完成工程，并保证工程质量达到优良标准。如分包商无法满足要求，甲方有权解除合同，并要求分包商支付违约金。1.2甲方对材料和设备的选择权：甲方有权要求分包商使用特定品牌或型号的材料和设备，分包商应无条件遵守。如分包商未按要求使用，甲方有权要求分包商更换，并承担由此产生的费用。1.3甲方对工程变更的权力：甲方有权在合同执行过程中对工程进行变更，包括但不限于工程规模、设计要求、施工工艺等。分包商应按照甲方的变更要求进行调整，并承担由此产生的费用。1.4甲方对工程安全的监管：甲方有权对分包商的施工过程进行安全监管，分包商应积极配合，并按照甲方的安全要求进行施工。如分包商违反安全管理规定，甲方有权要求停工，并要求分包商承担相应的责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对工程质量和安全的承诺：乙方承诺按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格，并采取必要的安全措施。如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。2.2乙方对工程进度的承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定支付违约金。2.3乙方对材料和设备的责任：乙方应按照合同约定提供合格的材料和设备，并对提供的材料和设备的质量承担责任。如材料和设备存在质量问题，乙方应负责更换或修复。2.4乙方对工程变更的应对：乙方应在接到甲方变更通知后，及时评估变更对工程进度、质量和成本的影响，并通知甲方。如因变更导致工程进度或成本的增加，乙方应与甲方协商确定相应的责任。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责：第三方中介应公正、客观地履行调解、仲裁或诉讼等职责，保护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用：双方应按照合同约定或协商确定第三方中介的费用，包括但不限于调解费、仲裁费、诉讼费等。3.3第三方中介的裁决效力：第三方中介的裁决应为终局裁决，对双方具有法律约束力。双方应接受并履行第三方中介的裁决。3.4第三方中介的保密义务：第三方中介应对分包工程的相关技术和商业信息保密，未经双方同意不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的设计文件和技术要求2.工程量清单和报价单3.分包商的资质证书和营业执照4.安全生产和环保要求的相关文件5.工程质量标准和验收规范6.支付条款和进度计划7.合同变更和解除的约定8.违约责任和赔偿条款9.争议解决方式和程序10.保密协议和知识产权保护条款二、违约行为及认定：1.分包商未按照合同约定完成工程，导致工程延期2.分包商使用不符合合同要求的材料和设备3.分包商未采取必要的安全措施，导致安全事故4.发包人未按照合同约定支付工程款项5.发包人要求分包商使用特定品牌或型号的材料和设备，但未提供相应的采购渠道6.发包人未按照合同约定提供设计文件和技术要求，导致工程无法正常进行7.分包商未按照合同约定提供工程质量和安全的承诺，导致工程质量问题或安全事故8.发包人和分包商未按照合同约定处理工程变更，导致工程进度或成本的增加9.发包人和分包商未按照合同约定处理争议，导致工程无法顺利进行三、法律名词及解释：1.分包工程：指承包商将其承包的部分或全部工程分包给其他承包商进行施工的行为。2.发包人：指与承包商签订合同，委托其完成工程的主体。3.承包商：指与发包人签订合同，负责完成工程的主体。4.