2024工程建设招标投标合同文书

编号：__________2024工程建设招标投标合同文书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024工程建设招标投标合同文书合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3招标代理机构第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：招标范围与内容3.1招标范围3.2招标内容3.3招标方式第四章：投标条件与程序4.1投标条件4.2投标资格要求4.3投标程序第五章：投标文件5.1投标文件的组成5.2投标文件的提交5.3投标文件的修改与撤回第六章：评标与中标6.1评标委员会组成6.2评标标准与方法6.3中标条件6.4中标结果公示第七章：合同的签订与履行7.1合同签订7.2合同履行期限7.3合同履行地点7.4合同履行方式第八章：合同价款与支付8.1合同价款的确定8.2支付方式与时间8.3价款调整第九章：质量与验收9.1工程质量标准9.2验收程序与组织9.3验收结果的处理第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿金额的计算第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖法院第十二章：合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同解除的条件12.3变更与解除的程序第十三章：合同的终止与注销13.1合同终止的条件13.2合同注销的程序13.3合同终止后的处理第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律法规规定的其他事项合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：甲方（全称：_________，地址：_________，法定代表人：_________，联系方式：_________）1.2承包人：乙方（全称：_________，地址：_________，法定代表人：_________，联系方式：_________）1.3招标代理机构：丙方（全称：_________，地址：_________，法定代表人：_________，联系方式：_________）第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程投资：_________第三章：招标范围与内容3.1招标范围：_________3.2招标内容：_________3.3招标方式：_________第四章：投标条件与程序4.1投标条件：_________4.2投标资格要求：_________4.3投标程序：_________第五章：投标文件5.1投标文件的组成：_________5.2投标文件的提交：_________5.3投标文件的修改与撤回：_________第六章：评标与中标6.1评标委员会组成：_________6.2评标标准与方法：_________6.3中标条件：_________6.4中标结果公示：_________第七章：合同的签订与履行7.1合同签订：_________7.2合同履行期限：_________7.3合同履行地点：_________7.4合同履行方式：_________第八章：合同价款与支付8.1合同价款的确定：_________8.2支付方式与时间：_________8.3价款调整：_________第九章：质量与验收9.1工程质量标准：_________9.2验收程序与组织：_________9.3验收结果的处理：_________第十章：违约责任10.1违约情形：_________10.2违约责任承担：_________10.3违约赔偿金额的计算：_________第十一章：争议解决11.1争议解决方式：_________11.2仲裁机构：_________11.3诉讼管辖法院：_________第十二章：合同的变更与解除12.1合同变更的条件：_________12.2合同解除的条件：_________12.3变更与解除的程序：_________第十三章：合同的终止与注销13.1合同终止的条件：_________13.2合同注销的程序：_________13.3合同终止后的处理：_________第十四章：其他约定14.1保密条款：_________14.2知识产权保护：_________14.3不可抗力：_________14.4法律法规规定的其他事项：_________甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________丙方（招标代理机构）：____________________签字日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合工程要求。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方更换或赔偿。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合约定标准。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工中的问题提出整改要求。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况对工程内容、工程量、工程进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工计划，并报甲方批准。如因甲方变更导致乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应对工程质量负全责，确保工程质量符合合同约定标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保障：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方因此产生的违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对工程相关的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协助甲方和乙方完成工程招投标、合同签订、工程监督等工作。第三方中介应保持中立，公正地处理合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如甲方要求乙方支付第三方中介费用，需提前与乙方协商一致。3.3第三方中介违约责任：如第三方中介在履行过程中出现失误，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求第三方中介赔偿因此产生的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.投标文件4.中标通知书5.合同协议书6.付款凭证7.工程验收报告8.工程变更通知书9.材料供应合同10.保密协议11.知识产权保护协议12.不可抗力证明文件13.仲裁协议14.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，视为违约。3.乙方未按约定采购材料或材料质量不符合要求，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或支持文件，视为违约。5.第三方中介未按约定履行中介职责或出现失误，视为违约。三、法律名词及解释：1.违约：不履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。2.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁：合同双方通过仲裁机构解决合同争议的方式。4.诉讼：合同双方通过法院解决合同争议的方式。5.保密义务：合同双方对合同涉及的保密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.材料质量问题：乙方应严把材料质量关，对不合格材料进行更换或处理。3.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的可通过仲裁或诉讼解决。4.