绿化协议书范本(2024版)

编号：__________绿化协议书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

绿化协议书范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同主体1.5合同解释权第二章：绿化项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目预算第三章：绿化设计要求3.1设计原则3.2设计内容3.3设计标准3.4设计审批第四章：绿化施工要求4.1施工单位资质4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全第五章：绿化材料及设备5.1材料要求5.2设备要求5.3材料及设备供应5.4验收与保管第六章：绿化养护与管理6.1养护责任主体6.2养护标准6.3养护措施6.4养护费用6.5监督管理第七章：绿化费用与支付7.1费用计算7.2支付方式7.3支付时间7.4费用调整7.5费用审计第八章：合同的履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除8.4违约责任第九章：合同争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十章：合同的生效、终止与续约10.1合同生效10.2合同终止10.3合同续约第十一章：合同保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章：合同的附则12.1合同的修改12.2合同的附件12.3合同的签署第十三章：合同主体信息13.1甲方（委托方）信息13.2乙方（施工方）信息13.3丙方（监理方）信息（如有）第十四章：其他约定14.1合同争议的解决方式14.2合同的适用法律14.3合同的签订地点和日期14.4其他相关约定合同编号_________第一章：总则1.1合同背景：为实现城市绿化，提升城市环境质量，甲方委托乙方进行绿化项目的设计和施工。1.2合同目的：确保绿化项目按照约定的标准和质量完成，达到美化环境的目的。1.3合同适用范围：本合同适用于绿化项目的设计、施工、养护等全过程。1.4合同主体：甲方为城市绿化管理部门，乙方为具有相应资质的绿化设计施工单位。1.5合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。第二章：绿化项目概述2.1项目名称：城市绿化项目2.2项目地点：城市规划区域内2.3项目规模：绿化面积总计平方米，包括公园、道路、广场等区域的绿化2.4项目周期：自合同签订之日起至绿化项目验收合格之日止。2.5项目预算：绿化项目总投资为万元，包括设计费、施工费、材料费等。第三章：绿化设计要求3.1设计原则：遵循城市规划、生态环保、节地节能、生物多样性等原则。3.2设计内容：包括绿化平面图、立面图、种植设计、景观照明、灌溉系统等。3.3设计标准：符合国家及地方绿化设计标准和规范。3.4设计审批：乙方完成设计后，应提交给甲方审查，甲方应在收到设计文件后个工作日内完成审查并给出意见。第四章：绿化施工要求4.1施工单位资质：乙方应具备相应的绿化施工资质，并在有效期内。4.2施工方案：乙方应根据设计文件制定详细的施工方案，包括施工进度计划、质量安全措施等。4.3施工进度：乙方应按照约定的工期完成绿化施工，如有延期，应承担相应的违约责任。4.4施工质量：乙方应保证绿化施工质量，符合设计文件和规范要求。4.5施工安全：乙方应制定施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和设施完好。第五章：绿化材料及设备5.1材料要求：乙方应使用符合设计文件和规范要求的绿化植物、材料和设备。5.2设备要求：包括灌溉系统、景观照明等设备，应具备相应的使用功能和安全性能。5.3材料及设备供应：乙方负责绿化材料和设备的采购和供应，确保项目顺利进行。5.4验收与保管：乙方应对提供的绿化材料和设备进行验收，并妥善保管，防止损坏或丢失。第六章：绿化养护与管理6.1养护责任主体：乙方负责绿化项目的养护工作，确保绿化植物的生长和景观效果。6.2养护标准：乙方应按照约定的养护标准进行养护，保证绿化植物的健康生长。6.3养护措施：乙方应制定养护计划，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等措施。6.4养护费用：养护费用包含在项目预算内，具体费用根据实际情况另行约定。6.5监督管理：甲方应对乙方的养护工作进行监督和管理，确保养护质量。第七章：绿化费用与支付7.1费用计算：绿化项目的费用根据设计文件、工程量清单和约定标准进行计算。7.2支付方式：甲方按照约定的付款比例和时间向乙方支付绿化项目费用。7.3支付时间：甲方应在乙方完成绿化项目并经验收合格后进行支付。7.4费用调整：如因不可抗力等特殊情况导致费用增加，双方可协商调整。7.5费用审计：绿化项目的费用支出应接受甲方审计，确保资金使用的合规性。第八章：合同的履行与变更8.1合同履行：乙方应按照本合同的约定履行各项义务，确保绿化项目的顺利进行。8.2合同变更：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，双方可协商一致后进行变更。8.3合同解除：合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。8.4违约责任：违反本合同的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九章：合同争议解决9.1协商解决：合同争议通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可向甲方所在地的调解组织申请调解。9.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十章：合同的生效、终止与续约10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止：本合同在绿化项目验收合格后终止。10.3合同续约：如需续约，双方应在合同到期前协商一致，并签订新的合同。第十一章：合同保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和机密信息。11.2保密期限：自本合同生效之日起至合同终止之日起贰年内。11.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章：合同的附则12.1合同的修改：本合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2合同的附件：本合同附件包括绿化设计文件、施工方案、养护标准等。12.3合同的签署：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第十三章：合同主体信息13.1甲方（委托方）信息：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________13.2乙方（施工方）信息：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________13.3丙方（监理方）信息：名称：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________第十四章：其他约定14.1合同争议的解决方式：双方同意采用调解方式解决合同争议。14.2合同的适用法律：本合同受中华人民共和国法律管辖。14.3合同的签订地点和日期：本合同于____年__月__日在____签订。14.4其他相关约定：双方约定如本合同中未涉及的事宜，可另行协商解决。甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________丙方（监理方）（如有）：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更：甲方有权根据实际情况变更绿化项目的范围、规模、设计要求等，乙方应根据甲方的变更通知及时调整设计和施工方案。1.2甲方监督：甲方有权对绿化项目的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方验收：绿化项目完成后，甲方有权进行验收。乙方应按照约定时间向甲方提交验收申请，并提供相关验收资料。1.5甲方权益：甲方对绿化项目所取得的知识产权、荣誉权等权益享有独占使用权，未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方权益进行宣传或推广。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方承诺：乙方承诺按照约定时间和质量完成绿化项目，如有延期，应承担相应的违约责任。2.2乙方保密：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。2.3乙方质量保证：乙方应对提供的绿化材料和设备的质量负责，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。2.4乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全，如因乙方原因导致安全事故发生的，乙方应承担全部责任。2.5乙方售后服务：乙方应对绿化项目提供的植物和设施提供必要的售后服务，包括但不限于修剪、施肥、病虫害防治等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系，协助解决合同争议。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照约定比例承担。3.3第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响。3.4第三方中介的保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方泄露。3.5第三方中介的违约责任：第三方中介如因违反合同导致甲乙双方损失的，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿化设计文件2.施工方案3.养护标准4.材料及设备供应合同5.施工进度计划6.质量安全措施7.养护计划8.费用明细表9.知识产权证明文件10.荣誉证书11.验收报告12.售后服务协议13.第三方中介服务协议14.保密协议15.调解协议16.仲裁裁决书17.法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方违反合同规定，未按约定时间支付费用，视为违约。2.乙方未按约定时间和质量完成绿化项目，视为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息，视为违约。4.乙方提供的绿化材料和设备不符合约定标准，视为违约。5.乙方未按照约定提供售后服务，视为违约。6.第三方中介未按约定履行协调职责，视为违约。7.第三方中介泄露甲乙双方商业秘密和机密信息，视为违约。8.任何一方未履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.绿化项目：指在城市规划区域内进行的植物种植、景观建设等活动。2.设计费：指乙方为甲方提供绿化设计服务所收取的费用。3.施工费：指乙方进行绿化项目施工所收取的费用。4.材料费：指乙方购买绿化项目所需材料所产生的费用。5.设备费：指乙方购买绿化项目所需设备所产生的费用。6.养护费：指乙方对绿化项目进行养护所产生的费用。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决。9.诉讼：指合同双方通过法院提起的争议解决方式。10.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时签订进度延误协议，明确延误责任和后果。2.材料质量问题：及时更换不合格材料，并对已使用的材料进行检验，确保质量合格。3.设计变更：签订设计变更协议，明确变更内容和责任分配。4.合同争议：通