2024建设工程劳务大包施工合同范本

编号：__________2024建设工程劳务大包施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程劳务大包施工合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：劳务大包范围及要求3.1劳务大包范围3.2劳务大包内容3.3劳务大包要求第四章：工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误及提前完工的处理第五章：质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题的处理第六章：合同价格及支付6.1合同价格6.2支付方式6.3支付进度6.4价格调整第七章：劳务人员管理7.1劳务人员配备7.2劳务人员培训7.3劳务人员工资福利7.4劳务人员退场第八章：安全生产及环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三章：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________（全称）地址：_________1.2乙方名称：_________（全称）地址：_________1.3合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）第二章：工程概述2.1工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程内容：_________第三章：劳务大包范围及要求3.1劳务大包范围（详细描述乙方需提供的劳务范围，如工人、材料、设备等）3.2劳务大包内容（详细描述乙方需完成的工作内容）3.3劳务大包要求（详细描述乙方需满足的技术、质量、安全等要求）第四章：工程进度及工期4.1工程进度计划（提供详细的工程进度计划表）4.2工期要求（明确工程的完工日期）4.3工期延误及提前完工的处理（说明工期延误或提前完工时的处理方式）第五章：质量标准及验收5.1质量标准（详细描述工程的质量标准和要求）5.2验收程序（描述工程验收的程序和流程）5.3质量问题的处理（说明质量问题出现时的处理流程和方法）第六章：合同价格及支付6.1合同价格（明确合同的总价格）6.2支付方式（描述支付合同款项的方式，如银行转账、支票等）6.3支付进度（提供合同支付进度的时间表）6.4价格调整（说明价格调整的条件和方式）第七章：劳务人员管理7.1劳务人员配备（明确乙方应配备的劳务人员数量和专业）7.2劳务人员培训（说明乙方对劳务人员进行培训的要求和方法）7.3劳务人员工资福利（明确劳务人员的工资支付、福利保障等事项）7.4劳务人员退场（描述劳务人员完成工作后的退场流程）第八章：安全生产及环保8.1安全生产要求（详细描述安全生产的要求和标准）8.2安全事故处理（说明安全事故发生时的处理流程）8.3环保要求（明确环保标准和要求）第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为（列出被视为违约的行为）9.2违约责任（说明违约行为应承担的责任）9.3赔偿金额计算（提供赔偿金额的计算方法和标准）第十章：争议解决10.1争议解决方式（选择仲裁或诉讼解决争议）10.2仲裁或诉讼地点（指定仲裁或诉讼进行的地点）10.3仲裁或诉讼时效（规定争议解决的时效）第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更（说明合同变更的条件和程序）11.2合同解除（说明合同解除的条件和程序）11.3合同终止（说明合同终止的条件和程序）第十二章：其他约定12.1保密条款（规定保密信息的范围和保密期限）12.2知识产权保护（明确知识产权的保护条款）12.3不可抗力（定义不可抗力的情况及处理方式）第十三章：合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件（列出合同生效的条件）13.2合同修改（说明合同修改的程序）13.3合同解除（说明合同解除的程序）第十四章：附件14.1附件列表（列出附件名称和编号）14.2附件内容（描述附件的具体内容）甲方签字：_____________________日期：____年__月__日乙方签字：_____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料，除非甲方同意乙方使用其他供应商的材料。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。甲方或其代表有权随时进入施工场地，检查施工进度和质量，并要求乙方采取必要的措施以满足甲方的要求。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对工程内容、进度和质量要求进行变更。甲方应提前通知乙方，并经乙方同意后进行变更。变更导致的额外费用由甲方承担。1.4甲方提前完成工程的奖励如乙方提前完成工程，甲方有权根据实际情况给予乙方一定的奖励。具体奖励金额和条件由甲方确定，并在合同中明确。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商，但需保证所选供应商的材料符合合同约定的质量标准。甲方对乙方选择的供应商无异议。2.2乙方施工质量保证乙方应对施工过程中的质量进行严格把控，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应责任。2.3乙方延误责任的赔偿如乙方原因导致工程延误，乙方应向甲方支付违约金。违约金的计算方式按照合同约定的标准执行。2.4乙方保密义务乙方应对合同内容及与工程相关的甲方商业秘密予以保密，不得向任何第三方泄露。违反保密义务的，乙方应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用的计算方式和支付方式在合同中明确。3.3第三方中介的决策权第三方中介在处理合同履行过程中的争议时，有权作出决定。甲方和乙方应接受并执行第三方中介的决定。3.4第三方中介的变更如甲方和乙方对第三方中介不满意，均有权提出变更中介的要求。变更中介的程序和条件在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术规范3.劳务人员名单和资质证明4.材料供应商名单和材料质量证明5.安全生产措施和环保要求文件6.合同价款明细表7.进度计划和施工时间表8.质量验收标准和方法9.保密协议10.知识产权保护协议11.不可抗力证明文件12.甲方和乙方之间的往来函件和沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未提供施工场地或施工条件未履行合同约定的监督义务未按约定时间完成工程变更2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准使用非指定供应商的材料未遵守安全生产和环保要求3.第三方中介违约行为未公正、中立地处理争议未按约定时间提出决策意见未履行保密义务未按约定费用承担方式收费三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。3.保密义务：指合同双方对合同内容和商业秘密予以保密，不得向第三方泄露。4.知识产权保护：指对合同涉及的专利、商标、著作权等知识产权进行保护。5.不可抗力证明文件：指证明不可抗力情况发生的文件，如气象报告、新闻报道等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，合理分配人力资源，确保工程按时完成。2.工程质量问题解决办法：及时整改，重新检验，确保工程质量符合合同要求。3.材料供应问题解决办法：选择多家供应商，建立备用供应链，确保材料供应的连续性。4.安全生产事故解决办法：加强安全生产管理，定期进行