道路施工合同的合作模式

道路施工合同的合作模式合同编号：__________合同各方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________鉴于甲方为道路施工项目业主，乙方为具备道路施工资质的专业施工单位，双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方承担道路施工项目事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合作模式2.1乙方作为施工单位，负责按照合同约定完成道路施工项目的施工任务。2.2甲方负责提供施工场地、施工条件及相关手续，并按照合同约定支付工程款项。2.3双方共同组成施工现场管理小组，负责施工现场的协调、管理及施工进度的控制。2.4乙方应严格按照国家及地方法律法规、施工规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量、安全、环保等指标符合规定。2.5甲方应按照合同约定及时支付工程进度款，确保乙方的施工顺利进行。三、工程进度及工期3.1乙方根据施工计划制定详细的施工进度表，报甲方备案。3.2乙方应确保工程按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。3.3甲方应按照约定的时间节点提供施工材料、设备及人员，确保工程顺利进行。四、工程质量及验收4.1乙方应按照设计文件和施工规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收标准按照国家及地方法律法规、施工规范和设计文件要求执行。4.3初步验收由甲方、乙方共同进行，甲方对工程质量、进度、安全等方面进行评估，提出整改意见。乙方按照甲方意见进行整改后，申请最终验收。4.4最终验收合格后，甲方应在合同约定时间内向乙方支付尾款。五、合同价款及支付5.1合同总价款为：__________元（大写：____________________________元整）。（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题七个工作日内支付。5.3支付方式：银行转账。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×每日违约利率×违约天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付进度款×每日滞纳利率×滞纳天数。6.3双方如需解除或变更合同，应协商一致，并签订书面协议。如协商不成，双方同意按照法律规定解决合同争议。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得以任何形式损害国家、社会公共利益。8.2双方在合同履行过程中如需补充或修改，应签订书面协议，并经双方盖章确认。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工规范和标准4.施工进度计划5.施工组织设计6.施工安全措施7.环保措施8.施工材料和设备清单9.验收标准和程序10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方施工过程中发生安全事故，视为违约。5.甲方提供施工场地和条件不符合约定，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.道路施工合同：双方约定乙方承担道路施工项目的合同。2.施工资质：乙方具备的合法从事道路施工的资格。3.工程质量：工程满足设计文件、施工规范和标准要求的程度。4.工期：双方约定的完成工程施工的时间。5.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期赔偿金。7.质保期：乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，乙方采取措施加快进度，甲方按约定支付延期费用。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，甲方监督，重新验收。如问题严重，甲方有权要求乙方返工，并支付违约金。3.支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，如有争议，通过协商解决，或依法向法院提起诉讼。4.安全事故：解决办法：乙方立即报告甲方，采取措施防止事故扩大，甲方协助处理安全事故，按约定承担责任。5